Undp Tender
Undp Tender
Country/Страна: Kyrgyzstan/Кыргызстан
1
CONTENTS/ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Introduction/Введение ....................................................................................................................................... 5
2. Fraud & Corruption, Gifts and Hospitality/Мошенничество, коррупция, подарки и знаки признательности
5
3. Eligibility/Правомочность .................................................................................................................................. 6
4. Conflict of Interests/Конфликт интересов ......................................................................................................... 6
B. PREPARATION OF BIDS/Подготовка заявок.................................................................................................... 7
22. Submission/Подача........................................................................................................................................... 11
Hard copy (manual) submission/Подача твердой копии (из рук в руки) ............................................................... 11
Email and eTendering submissions/Подача по электронной почте и системе eTendering ................................... 12
23. Deadline for Submission of Bids and Late Bids/Крайний срок подачи заявок и заявки, поданные после
крайнего срока......................................................................................................................................................... 12
24. Withdrawal, Substitution, and Modification of Bids/Отзыв, замена и изменение заявок............................. 12
25. Bid Opening/Вскрытие конвертов с заявками ................................................................................................ 14
D. EVALUATION OF BIDS/Оценка заявок .......................................................................................................... 13
2
31. Due diligence/Комплексная оценка ................................................................................................................ 14
32. Clarification of Bids/Разъяснение заявок ........................................................................................................ 15
33. Responsiveness of Bid/Соответствие заявки требованиям ............................................................................ 15
34. Nonconformities, Reparable Errors and Omissions/Несоответствия, корректируемые ошибки и пропуски
15
E. AWARD OF CONTRACT/Заключение контракта ........................................................................................... 16
35. Right to Accept, Reject, Any or All Bids /Право принять, отклонить любую или все заявки ......................... 16
36. Award Criteria/Критерии оценки..................................................................................................................... 16
37. Debriefing/Консультация ................................................................................................................................. 16
38. Right to Vary Requirements at the Time of Award/Право менять требования в момент заключения
контракта.................................................................................................................................................................. 16
39. Contract Signature/Подписание контракта ..................................................................................................... 16
40. Contract Type and General Terms and Conditions/Тип контракта и общие условия ..................................... 16
41. Performance Security/Гарантия исполнения .................................................................................................. 16
42. Bank Guarantee for Advanced Payment/Банковская гарантия предоплаты ................................................. 17
43. Liquidated Damages/Неустойка ....................................................................................................................... 17
44. Payment Provisions/Условия оплаты ............................................................................................................... 17
45. Vendor Protest/Протест поставщика............................................................................................................... 17
46. Other Provisions/Другие положения ............................................................................................................... 17
Form B: Bidder Information Form/Форма В: Форма информации об участнике ......... Error! Bookmark not defined.
Form D: Eligibility and Qualification Form/Форма D: Форма о правомочности и компетентности .Error! Bookmark
not defined.
FORM F Price Schedule Form/ФОРМА F: Форма прайс-листа ....................................... Error! Bookmark not defined.
3
Section 1/ Letter of Invitation/ Раздел 1. Письменное приглашение
The United Nations Development Programme (UNDP) hereby invites you to submit a Bid to this Invitation to Bid (ITB)
for the above-referenced subject divided in fllowing LOTs / Программа развития ООН (ПРООН) настоящим приглашает Вас
подать заявку в ответ на данное Приглашение к участию в тендере (ПУТ) на:
Hardware-software complex for establishment of data center for disaster monitoring and forecasting / Аппаратно-
программный комплекс для создания ЦОД для системы мониторинга и прогнозирования бедствий
This ITB includes the following documents and the General Terms and Conditions of Contract which is inserted in the
Bid Data Sheet: / В настоящее приглашение включены следующие документы и Общие условия контракта, которые
внесены в Форму заявки:
If you are interested in submitting a Bid in response to this ITB, please prepare your Bid in accordance with the
requirements and procedure as set out in this ITB and submit it by the Deadline for Submission of Bids set out in Bid Data Sheet.
/Если вы заинтересованы в подаче заявки в ответ на данное ПУТ, просьба подготовить свою заявку в соответствии с
требованиями и процедурами, указанными в ПУТ, и подать ее до Срока подачи заявок, указанного в Форме заявки.
Please acknowledge receipt of this ITB by sending an email to [email protected], indicating whether you
intend to submit a Bid or otherwise. You may also utilize the “Accept Invitation” function in eTendering system, where applicable.
This will enable you to receive amendments or updates to the ITB. Should you require further clarifications, kindly communicate
with the contact person/s identified in the attached Data Sheet as the focal point for queries on this ITB. / Просьба подтвердить
получение ПУТ, направив письмо по адресу [email protected], и указав, намерены ли вы принять участие в
тендере или нет. Также вы можете использовать функцию «Принять приглашение» в системе электронных тендеров,
когда это применимо. Это позволит вам получать изменения или обновления ПУТ. Если вам необходимы дополнительные
разъяснения, просьба связаться с контактным лицом/лицами, указанным в прилагаемой Форме заявки в качестве
контактного лица по вопросам ПУТ.
UNDP looks forward to receiving your Bid and thank you in advance for your interest in UNDP procurement
opportunities. / ПРООН надеется получить Вашу заявку и заранее благодарит вас за проявленный интерес к закупкам
ПРООН.
____________________________ ____________________________
Name: Mr. Viktor Gorovikov / Name: Ms. Aliona Niculita / Имя: Алиона Никулита,
Имя: Виктор Горовиков Title: UNDP Deputy Resident Representative /
Title: Procurement Specialist / Должность: Заместитель Постоянного
Должность: Специалист по закупкам Представителя ПРООН
Date: 10 August 2018 / Дата: 10 Августа 2018 г. Date: 10 August 2018 / Дата: 10 Августа 2018 г.
4
Section 2. Instruction to Bidders/ Раздел 2. Инструкция для участников
2. Fraud & Corruption, 2.1 UNDP strictly enforces a policy of zero tolerance on proscribed practices, including fraud, corruption,
Gifts and Hospitality collusion, unethical or unprofessional practices, and obstruction of UNDP vendors and requires all
bidders/vendors observe the highest standard of ethics during the procurement process and contract
/ Мошенничество,
implementation. UNDP’s Anti-Fraud Policy can be found at: / ПРООН ведет строгую политику
коррупция, полного неприятия запрещенных приемов, в том числе мошенничества, коррупции,
подарки и знаки пособничества, неэтического или непрофессионального поведения и препятствования
признательности поставщикам ПРООН, и требует, чтобы все участники / поставщики соблюдали высокие
этические нормы в процессе закупки и выполнения контракта. Политику ПРООН в области
борьбы с коррупцией можно найти по адресу:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_and
investigation.html#anti
2.2 Bidders/vendors shall not offer gifts or hospitality of any kind to UNDP staff members including
recreational trips to sporting or cultural events, theme parks or offers of holidays, transportation, or
invitations to extravagant lunches or dinners. / Участники / поставщики не должны предлагать
подарки или знаки признательности любого вида персоналу ПРООН, в том числе поездки на
спортивные или культурные мероприятия, в тематические парки, или предложения о выходных,
перевозке, или приглашения на щедрые обеды или ужины.
2.3 In pursuance of this policy, UNDP: / В соответствии с данной политикой, ПРООН:
(a) Shall reject a bid if it determines that the selected bidder has engaged in any corrupt or fraudulent
practices in competing for the contract in question;/ отклоняет заявку, если решит, что выбранный
участник вовлечен в коррупционных или мошеннических действиях во время тендера на
заключение вышеуказанного контракта;
(b) Shall declare a vendor ineligible, either indefinitely or for a stated period, to be awarded a contract
if at any time it determines that the vendor has engaged in any corrupt or fraudulent practices in
competing for, or in executing a UNDP contract. / объявляет поставщика неподходящим для
заключения контракта либо на неопределенный или на оговоренный срок, если в любой момент
решит, что поставщик занят в коррупционных или мошеннических действиях во время тендера
или при заключении контракта с ПРООН.
2.4 All Bidders must adhere to the UN Supplier Code of Conduct, which may be found at / Все Участники
должны соблюдать Этический кодекс ООН для поставщиков, который можно найти по адресу:
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
5
3. Eligibility/ 3.1 A vendor should not be suspended, debarred, or otherwise identified as ineligible by any UN
Правомочность Organization or the World Bank Group or any other international Organization. Vendors are therefore
required to disclose to UNDP whether they are subject to any sanction or temporary suspension
imposed by these organizations. / Поставщик не должен иметь статус временно отстраненного,
лишенного права или неправомочного со стороны любой из организаций системы ООН или
группы Всемирного банка или любой другой международной организации. Поэтому поставщики
должны сообщить ПРООН о том, являются ли они объектом каких-либо санкций или временного
отстранения со стороны этих организаций.
3.2 It is the Bidder’s responsibility to ensure that its employees, joint venture members, sub-contractors,
service providers, suppliers and/or their employees meet the eligibility requirements as established by
UNDP. / Участник обязан обеспечить соответствие своих сотрудников, членов совместного
предприятия, субподрядчиков, поставщиков услуг, поставщиков и/или своих работников
требованиям правомочности, установленным ПРООН.
4. Conflict of Interests/ 4.1 Bidders must strictly avoid conflicts with other assignments or their own interests, and act without
Конфликт consideration for future work. Bidders found to have a conflict of interest shall be disqualified. Without
limitation on the generality of the above, Bidders, and any of their affiliates, shall be considered to
интересов
have a conflict of interest with one or more parties in this solicitation process, if they: / Участники
должны строго избегать конфликтов с другими заданиями или собственными интересами, и
действовать, не рассматривая возможность работы в будущем. Участники, у которых обнаружен
конфликт интересов, подлежат дисквалификации. Не ограничивая общий смысл
вышесказанного, Участники, и любые их аффилированные компании, считаются имеющими
конфликт интересов с одной и более сторонами в данном процессе приглашения к участию в
тендере, если они:
a) Are or have been associated in the past, with a firm or any of its affiliates which have been
engaged by UNDP to provide services for the preparation of the design, specifications, Terms of
Reference, cost analysis/estimation, and other documents to be used for the procurement of the
goods and services in this selection process; / имеют или имели в прошлом связь с фирмой
или ее аффилированными компаниями, которые задействованы ПРООН в предоставлении
услуг по подготовке проекта, спецификаций, технического задания, анализа затрат/оценки
затрат, и других документов, используемых для закупки товаров и услуг в данном процессе
отбора;
b) Were involved in the preparation and/or design of the programme/project related to the goods
and/or services requested under this ITB; or/участвовали в подготовке и/или планировании
программы/проекта в связи с товарами и/или услугами, запрашиваемыми в данном ПУТ;
c) Are found to be in conflict for any other reason, as may be established by, or at the discretion of
UNDP. /имеют конфликт по любой другой причине, как установлено ПРООН или на
усмотрение ПРООН.
4.2 In the event of any uncertainty in the interpretation of a potential conflict of interest, Bidders must
disclose to UNDP, and seek UNDP’s confirmation on whether or not such conflict exists. / В случае
сомнения относительно толкования потенциального конфликта интересов, участники должны
сообщить об этом в ПРООН и получить от ПРООН подтверждение о существовании или
отсутствии такого конфликта.
4.3 Similarly, the Bidders must disclose in their Bid their knowledge of the following:/ Аналогичным
образом участники должны сообщить в своей заявке следующую информацию:
a) If the owners, part-owners, officers, directors, controlling shareholders, of the bidding entity or
key personnel who are family members of UNDP staff involved in the procurement functions
and/or the Government of the country or any Implementing Partner receiving goods and/or
services under this ITB; and / о владельцах, совладельцах, должностных лицах, директорах,
держателях контрольного пакета акций участника или ключевого персонала, которые
являются родственниками персонала ПРООН, занимающимися функциями закупок и/или
членов Правительства страны или любого партнера по реализации, получающего товары
и/или услуги по данному ПУТ;
b) All other circumstances that could potentially lead to actual or perceived conflict of interest,
collusion or unfair competition practices. / Все другие обстоятельства, которые могут
потенциально привести к фактическому или кажущемуся конфликту интересов,
пособничеству или недобросовестной конкуренции.
Failure to disclose such an information may result in the rejection of the Bid or Bids affected by the
non-disclosure. / Сокрытие такой информации может привести к отклонению Заявки или Заявок,
на которые повлияло такое сокрытие.
4.4 The eligibility of Bidders that are wholly or partly owned by the Government shall be subject to UNDP’s
further evaluation and review of various factors such as being registered, operated and managed as
an independent business entity, the extent of Government ownership/share, receipt of subsidies,
mandate and access to information in relation to this ITB, among others. Conditions that may lead to
6
undue advantage against other Bidders may result in the eventual rejection of the Bid. /
Правомочность участников, которые полностью или частично являются государственными,
подлежит дополнительной оценке ПРООН, а также проверке подлежат различные факторы,
такие как наличие регистрации, деятельность и управление в качестве независимой
хозяйственной единицы, доля государственной собственности/участия, получение субсидий,
сфера полномочий и доступ к информации в связи с настоящим ПУТ, помимо прочего. Условия,
которые могут способствовать неправомерному преимуществу по отношению к другим
участникам, могут привести к окончательному отклонению заявки.
6. Cost of Preparation 6.1 The Bidder shall bear all costs related to the preparation and/or submission of the Bid, regardless of
of Bid/ Стоимость whether its Bid is selected or not. UNDP shall not be responsible or liable for those costs, regardless of
the conduct or outcome of the procurement process. / Участник несет все расходы, связанные с
подготовки заявки
подготовкой и/или подачей заявки, независимо от того, была выбрана заявка или нет. ПРООН
не отвечает и не обязуется компенсировать эти расходы, независимо от проведения или
результата процедуры закупок.
7. Language /Язык 7.1 The Bid, as well as any and all related correspondence exchanged by the Bidder and UNDP, shall be
written in the language (s) specified in the BDS. / Заявка, а также вся соответствующая переписка
между участником и ПРООН, пишется на языке (языках), указанном в ФЗ.
8. Documents 8.1 The Bid shall comprise of the following documents and related forms which details are provided in the
Comprising the Bid/ BDS/ Заявка включает следующие документы и соответствующие формы, которые подробно
указаны в ФЗ:
Документы,
включенные в a) Documents Establishing the Eligibility and Qualifications of the Bidder / Документы,
заявку подтверждающие правомочность и компетентность участника;
b) Technical Bid/Техническая заявка;
c) Price Schedule / Прайс-лист;
d) Bid Security, if required by BDS / Гарантийное обеспечение заявки, если требуется в ФЗ;
e) Any attachments and/or appendices to the Bid / Любые приложения и/или дополнения к
заявке.
9. Documents 9.1 The Bidder shall furnish documentary evidence of its status as an eligible and qualified vendor, using
Establishing the the Forms provided under Section 6 and providing documents required in those forms. In order to
award a contract to a Bidder, its qualifications must be documented to UNDP’s satisfaction. / Участник
Eligibility and
предоставляет документальное подтверждение своего статуса правомочного и
Qualifications of the квалифицированного поставщика с помощью Форм, указанных в Разделе 6, и подав документы,
Bidder/ Документы, которые требуются в данных формах. Для заключения контракта с участником, его
подтверждающие компетентность должна быть документально подтверждена во исполнение требований ПРООН.
правомочность и
компетентность
участника
10. Technical Bid Format 10.1 The Bidder is required to submit a Technical Bid using the Standard Forms and templates provided in
and Content/ Section 6 of the ITB. / Участник должен подать Техническую заявку с помощью Стандартных форм
и шаблонов, предусмотренных в Разделе 6 ПУТ.
Формат
технической заявки 10.2 Samples of items, when required as per Section 5, shall be provided within the time specified and
и содержание unless otherwise specified by the Purchaser, at no expense to the UNDP. If not destroyed by testing,
samples will be returned at Bidder’s request and expense, unless otherwise specified. / Образцы
позиций, требуемых в Разделе 5, предоставляются в указанный срок и, если не указано иное
Покупателем, безо всяких расходов со стороны ПРООН.
10.3 When applicable and required as per Section 5, the Bidder shall describe the necessary training
programme available for the maintenance and operation of the equipment offered as well as the cost
to the UNDP. Unless otherwise specified, such training as well as training materials shall be provided
in the language of the Bid as specified in the BDS./ При необходимости и в соответствии с Разделом
7
5, участник должен описать необходимую программу обучения, доступную для технического
обслуживания и эксплуатации предлагаемого оборудования, а также ее стоимость для ПРООН.
Если не указано иное, такое обучение, а также учебные материалы предоставляются на языке
заявки, как указано в ФЗ.
10.4 When applicable and required as per Section 5, the Bidder shall certify the availability of spare parts
for a period of at least five (5) years from date of delivery, or as otherwise specified in this ITB. / При
необходимости и в соответствии с Разделом 5, участник должен подтвердить обеспеченность
запасными частями минимальным сроком на пять (5) лет с даты доставки, или в соответствии с
требованиями настоящего ПУТ.
11. Price Schedule/ 11.1 The Price Schedule shall be prepared using the Form provided in Section 6 of the ITB and taking into
Прайс-лист consideration the requirements in the ITB. / Прайс-лист подготавливается по Форме,
предусмотренной в Разделе 6 ПУТ, и с учетом требований ПУТ.
11.2 Any requirement described in the Technical Bid but not priced in the Price Schedule, shall be assumed
to be included in the prices of other activities or items, as well as in the final total price. / Любое
требование, описанное в Технической заявке, но не имеющее цены в Прайс-листе, считается
включенным в цены других работ или позиций, а также в окончательную общую стоимость.
12. Bid Security / 12.1 A Bid Security, if required by BDS, shall be provided in the amount and form indicated in the BDS. The
Гарантийное Bid Security shall be valid for a minimum of thirty (30) days after the final date of validity of the Bid. /
Гарантийное обеспечение заявки, если этого требует ФЗ, предоставляется в сумме и в форме,
обеспечение заявки
указанной в ФЗ. Гарантийное обеспечение заявки действительно в течение как минимум
тридцати (30) дней после окончательного срока действия заявки.
12.2 The Bid Security shall be included along with the Bid. If Bid Security is required by the ITB but is not
found in the Bid, the offer shall be rejected. / Гарантийное обеспечение заявки подается вместе с
заявкой. Если ФЗ требует предоставления гарантийного обеспечения заявки, но в заявке оно
отсутствует, предложение будет отклонено.
12.3 If the Bid Security amount or its validity period is found to be less than what is required by UNDP,
UNDP shall reject the Bid. / Если сумма гарантийного обеспечения заявки или срок его действия
меньше, чем этого требует ПРООН, то ПРООН отклоняет заявку.
12.4 In the event an electronic submission is allowed in the BDS, Bidders shall include a copy of the Bid
Security in their bid and the original of the Bid Security must be sent via courier or hand delivery as per
the instructions in BDS. / Если в ФЗ разрешена электронная подача документов, участники
должны включить копию гарантийного обеспечения заявки в свою заявку, а оригинал такого
гарантийного обеспечения отправить через курьера или доставить лично в соответствии с
инструкциями ФЗ.
12.5 The Bid Security may be forfeited by UNDP, and the Bid rejected, in the event of any, or combination,
of the following conditions/ ПРООН может удержать гарантийное обеспечение заявки и отклонить
заявку в случае наступления следующих условий, или их сочетания:
a) If the Bidder withdraws its offer during the period of the Bid Validity specified in the BDS, or/
Если участник аннулирует свое предложение в течение срока действия заявки, указанного
в ФЗ;
b) In the event the successful Bidder fails/ Если победитель тендера не сможет:
i. to sign the Contract after UNDP has issued an award; or/подписать контракт после того,
как ПРООН примет решение о заключении контракта; либо
ii. to furnish the Performance Security, insurances, or other documents that UNDP may
require as a condition precedent to the effectivity of the contract that may be awarded to
the Bidder/ предоставить гарантию исполнения, страховки или иные документы,
которые может потребовать ПРООН как условие, предшествующее вступлению в силу
контракта, который может быть заключен с участником.
13. Currencies/ Валюта 13.1 All prices shall be quoted in the currency or currencies indicated in the BDS. Where Bids are quoted in
different currencies, for the purposes of comparison of all Bids / Все цены должны быть указаны в
валюте или валютах, указанных в ФЗ. Если в заявке указаны разные валюты в целях сравнения
всех заявок:
a) UNDP will convert the currency quoted in the Bid into the UNDP preferred currency, in
accordance with the prevailing UN operational rate of exchange on the last day of submission of
Bids; and/ ПРООН будет конвертировать валюту, указанную в заявке, в валюту,
предпочитаемую ПРООН, по оперативному обменному курсу ООН, действующему на
последний день подачи заявок; и
b) In the event that UNDP selects a Bid for award that is quoted in a currency different from the
preferred currency in the BDS, UNDP shall reserve the right to award the contract in the currency
of UNDP’s preference, using the conversion method specified above/ если в качестве
8
победителя ПРООН выберет заявку, в которой указана валюта, отличная от валюты,
указанной в ФЗ, то ПРООН оставляет за собой право заключить контракт в валюте ПРООН,
конвертированной по методу, указанному выше.
14. Joint Venture, 14.1 If the Bidder is a group of legal entities that will form or have formed a Joint Venture (JV), Consortium
Consortium or or Association for the Bid, they shall confirm in their Bid that: (i) they have designated one party to act
as a lead entity, duly vested with authority to legally bind the members of the JV, Consortium or
Association /
Association jointly and severally, which shall be evidenced by a duly notarized Agreement among the
Совместное legal entities, and submitted with the Bid; and (ii) if they are awarded the contract, the contract shall
предприятие, be entered into, by and between UNDP and the designated lead entity, who shall be acting for and on
консорциум или behalf of all the member entities comprising the joint venture. / Если участник является группой
ассоциация юридических лиц, которые образуют или образовали совместное предприятие (СП), консорциум
или ассоциацию в целях заявки, они должны подтвердить в своей заявке, что (i) они назначили
одну сторону в качестве главной организации с полномочием связывать правовыми
обязательствами остальных членов СП, консорциума или ассоциации, совместно или порознь,
что должно быть подтверждено нотариально заверенным Соглашением, заключенным между
юридическими лицами и предоставленным вместе с заявкой; и (ii) если с ними будет заключен
контракт, он должен быть заключен между ПРООН и указанной главной организацией, которая
будет действовать от имени всех остальных членов совместного предприятия.
14.2 After the Deadline for Submission of Bid, the lead entity identified to represent the JV, Consortium or
Association shall not be altered without the prior written consent of UNDP. /После крайнего срока
подачи заявки основная организация, наделенная правом представлять СП, консорциум или
ассоциацию, не может быть изменена без предварительного письменного согласия ПРООН.
14.3 The lead entity and the member entities of the JV, Consortium or Association shall abide by the
provisions of Clause 9 herein in respect of submitting only one Bid. / Основная организация и
остальные члены СП, консорциума или ассоциации должны соблюдать положения Статьи 9 в
отношении подачи только одной заявки.
14.4 The description of the organization of the JV, Consortium or Association must clearly define the
expected role of each of the entities in the joint venture in delivering the requirements of the ITB, both
in the Bid and the JV, Consortium or Association Agreement. All entities that comprise the JV,
Consortium or Association shall be subject to the eligibility and qualification assessment by UNDP. / В
описании организации СП, консорциума или ассоциации необходимо четко определить
ожидаемые роли каждого из членов совместного предприятия в выполнении требований ПУТ,
как в заявке, так и в соглашении СП, консорциума или ассоциации. Все организации, являющиеся
членами СП, консорциума или ассоциации, подлежат проверке ПРООН в отношении
правомочности и компетентности.
14.5 A JV, Consortium or Association in presenting its track record and experience should clearly
differentiate between /СП, консорциум или ассоциация при представлении стажа и опыта работы
должны четко провести грань различия между:
a) Those that were undertaken together by the JV, Consortium or Association; and /теми, кто был
нанят совместно СП, консорциумом или ассоциацией; и
b) Those that were undertaken by the individual entities of the JV, Consortium or Association/ теми,
кто был нанят по отдельности членами СП, консорциума или ассоциации.
14.6 Previous contracts completed by individual experts working privately but who are permanently or
were temporarily associated with any of the member firms cannot be claimed as the experience of the
JV, Consortium or Association or those of its members, but should only be claimed by the individual
experts themselves in their presentation of their individual credentials/ Предыдущие контракты, по
которым работали отдельные эксперты индивидуально, но которые постоянно или были
временно связаны с любой из фирм-участниц, не могут быть заявлены как опыт работы СП,
консорциума или ассоциации или как опыт работы их членов, а должны быть заявлены
индивидуально такими экспертами в своих отдельных характеристиках.
14.7 JV, Consortium or Associations are encouraged for high value, multi-sectoral requirements when the
spectrum of expertise and resources required may not be available within one firm. / СП, консорциум
или ассоциации поощряются подавать свои предложения в заявках с высокой ценовой
стоимостью, с многоотраслевыми критериями, если в одной фирме недостаточный спектр
необходимых знаний и ресурсов.
15. Only One Bid/ 15.1 The Bidder (including the individual members of any Joint Venture) shall submit only one Bid, either in
Только одна заявка its own name or as part of a Joint Venture/Участник (в том числе отдельные члены любого
Совместного предприятия) может подать только одну заявку как от своего имени, так и от имени
Совместного предприятия.
15.2 Bids submitted by two (2) or more Bidders shall all be rejected if they are found to have any of the
following / Заявки, поданные двумя (2) или более участниками, будут отклонены, если в них
9
имеются любые следующие данные:
a) they have at least one controlling partner, director or shareholder in common; or/они имеют как
минимум одного общего контролирующего партнера, директора или акционера; или
b) any one of them receive or have received any direct or indirect subsidy from the other/s;
or/любой из них получает или получил прямые или косвенные субсидии от другого/других;
или
c) they have the same legal representative for purposes of this ITB; or/они имеют одного и того
же юридического представителя в целях настоящего ПУТ; или
d) they have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts
them in a position to have access to information about, or influence on the Bid of another Bidder
regarding this ITB process/они взаимосвязаны между собой, прямо или через общие третьи
стороны, что дает им право получать доступ к информации или влиять на заявку другого
участника в связи с данной процедурой ПУТ;
e) they are subcontractors to each other’s Bid, or a subcontractor to one Bid also submits another
Bid under its name as lead Bidder; or some key personnel proposed to be in the team of one
Bidder participates in more than one Bid received for this ITB process. This condition relating to
the personnel, does not apply to subcontractors being included in more than one Bid. / они
являются субподрядчиками заявки друг друга, или субподрядчик одной заявки также
подает другую заявку от своего имени в качестве основного участника; или какой-либо
ключевой сотрудник, рекомендованный к участию в команде одного участника, участвует
более чем в одной заявке, полученной по настоящему ПУТ. Это условие, касающееся
сотрудников, не распространяется на субподрядчиков, включенных в более, чем одну
заявку.
16. Bid Validity Period/ 16.1 Bids shall remain valid for the period specified in the BDS, commencing on the Deadline for Submission
Срок действия of Bids. A Bid valid for a shorter period may be rejected by UNDP and rendered non-responsive. /
Заявки остаются действительными в течение срока, указанного в ФЗ, начиная с Крайнего срока
заявки
подачи заявок. Заявка, действующая в течение более короткого срока, может быть отклонена
ПРООН и истолкована как недействительная.
16.2 During the Bid validity period, the Bidder shall maintain its original Bid without any change, including
the availability of the Key Personnel, the proposed rates and the total price. / В течение срока
действия заявки Участник должен сохранить первоначальную заявку без изменений, в том числе
обеспеченность ключевыми сотрудниками, предлагаемые ставки и общую стоимость.
17. Extension of Bid 17.1 In exceptional circumstances, prior to the expiration of the Bid validity period, UNDP may request
Validity Period/ Bidders to extend the period of validity of their Bids. The request and the responses shall be made in
writing, and shall be considered integral to the Bid. / В исключительных случаях ПРООН может
Продление срока
попросить участников продлить срок действия своих заявок до истечения срока действия заявки.
действия заявки Такое требование и ответы на него должны быть представлены в письменной форме и считаются
неотъемлемой частью заявки.
17.2 If the Bidder agrees to extend the validity of its Bid, it shall be done without any change to the original
Bid. / Если участник согласен продлить срок действия заявки, он должен это сделать, не внося
изменений в первоначальную заявку.
17.3 The Bidder has the right to refuse to extend the validity of its Bid, in which case, the Bid shall not be
further evaluated. / Участник имеет право отказаться продлить срок действия своей заявки, при
этом заявка не будет оцениваться в дальнейшем.
18. Clarification of Bid 18.1 Bidders may request clarifications on any of the ITB documents no later than the date indicated in the
(from the Bidders)/ BDS. Any request for clarification must be sent in writing in the manner indicated in the BDS. If inquiries
are sent other than specified channel, even if they are sent to a UNDP staff member, UNDP shall have
Разъяснение заявки
no obligation to respond or confirm that the query was officially received. / Участники вправе
(участниками) попросить разъяснения любых документов, указанных в ПУТ, не позднее даты, указанной в ФЗ.
Любой запрос на разъяснение должен быть направлен в письменной форме в соответствии с
требованием ФЗ. Если запросы направлены иным способом, даже и на имя сотрудников ПРООН,
ПРООН не несет обязательств по ответу на такой запрос или подтверждению получения такого
запроса.
18.2 UNDP will provide the responses to clarifications through the method specified in the BDS./ ПРООН
отправляет разъяснения способом, указанным в ФЗ.
18.3 UNDP shall endeavour to provide responses to clarifications in an expeditious manner, but any delay
in such response shall not cause an obligation on the part of UNDP to extend the submission date of
the Bids, unless UNDP deems that such an extension is justified and necessary./ ПРООН приложит все
усилия к тому, чтобы предоставить разъяснения в оперативном режиме, но задержка в ответе
не является обязательством со стороны ПРООН по продлению даты подачи заявок, если только
ПРООН не посчитает такое продление оправданным и необходимым.
10
19. Amendment of Bids/ 19.1 At any time prior to the deadline of Bid submission, UNDP may for any reason, such as in response to
Внесение a clarification requested by a Bidder, modify the ITB in the form of an amendment to the ITB.
Amendments will be made available to all prospective bidders. / В любой момент до наступления
изменений в заявки
крайнего срока подачи заявки, ПРООН имеет право, по любой причине, например, в ответ на
запрос участника на разъяснение, внести изменения в ПУТ в форме поправки к ПУТ. Поправки
будут доступны всем возможным участникам.
19.2 If the amendment is substantial, UNDP may extend the Deadline for submission of Bid to give the
Bidders reasonable time to incorporate the amendment into their Bids. / Если поправка является
существенной, ПРООН может продлить крайний срок подачи заявки, чтобы у участников было
достаточно времени для внесения изменений в свои заявки.
20. Alternative Bids/ 20.1 Unless otherwise specified in the BDS, alternative Bids shall not be considered. If submission of
Альтернативные alternative Bid is allowed by BDS, a Bidder may submit an alternative Bid, but only if it also submits a
Bid conforming to the ITB requirements. Where the conditions for its acceptance are met, or
заявки
justifications are clearly established, UNDP reserves the right to award a contract based on an
alternative Bid. / Если в ФЗ не указано иное, альтернативные заявки не будут рассматриваться.
Если в ФЗ разрешена подача альтернативной заявки, участник вправе подать альтернативную
заявку, но только если он также подаст заявку, отвечающую требованиям ПУТ. При соблюдении
условий принятия заявки или в случае четко выраженных обоснований, ПРООН оставляет за
собой право заключить контракт на основании альтернативной заявки.
20.2 If multiple/alternative bids are being submitted, they must be clearly marked as “Main Bid” and
“Alternative Bid”/ В случае подачи множества/альтернативных заявок, они должны быть четко
промаркированы как «Основная заявка» и «Альтернативная заявка».
21. Pre-Bid Conference/ 21.1 When appropriate, a pre-bid conference will be conducted at the date, time and location specified in
Предварительная the BDS. All Bidders are encouraged to attend. Non-attendance, however, shall not result in
disqualification of an interested Bidder. Minutes of the Bidder’s conference will be disseminated on
встреча
the procurement website and shared by email or on the e-Tendering platform as specified in the BDS.
No verbal statement made during the conference shall modify the terms and conditions of the ITB,
unless specifically incorporated in the Minutes of the Bidder’s Conference or issued/posted as an
amendment to ITB. / При необходимости проводится предварительная встреча в день, время и
месте, указанных в ФЗ. На встречу приглашаются все участники. Однако отсутствие участника на
встрече не влечет за собой дисквалификации заинтересованного участника. Протокол встречи с
участниками будет распространен на сайте закупок и по электронной рассылке или на сайте e-
Tendering, в соответствии с ФЗ. Устные заявления, сделанные во время встречи, не меняют
условий ПУТ, если только не будут особым образом включены в Протокол встречи с участниками
или не будут выпущены/опубликованы в качестве поправки к ПУТ.
Hard copy (manual) 22.4 Hard copy (manual) submission by courier or hand delivery allowed or specified in the BDS shall be
submission/ Подача governed as follows/ Допустимая или указанная в ФЗ подача твердой копии (из рук в руки) через
курьера или лично регулируется следующими условиями:
твердой копии (из
рук в руки) a) The signed Bid shall be marked “Original”, and its copies marked “Copy” as appropriate. The number
of copies is indicated in the BDS. All copies shall be made from the signed original only. If there are
discrepancies between the original and the copies, the original shall prevail. / Подписанная заявка
11
должна быть помечена «Оригинал», а ее копии «Копия», сообразно обстоятельствам.
Количество копий должно соответствовать количеству, указанному в ФЗ. Все копии
производятся только с подписанного оригинала. В случае наличия несоответствий между
оригиналом и копиями, оригинал имеет преимущественную силу.
(b) The Technical Bid and Price Schedule must be sealed and submitted together in an envelope, which
shall / Техническая заявка и прайс-лист должны быть запечатаны и поданы вместе в конверте,
который должен:
i. Bear the name of the Bidder/содержать название участника;
ii. Be addressed to UNDP as specified in the BDS; and/быть адресован ПРООН, как указано
в ФЗ; и
iii. Bear a warning not to open before the time and date for Bid opening as specified in the
BDS/ содержать предупреждение о том, что его запрещено вскрывать до времени и
даты вскрытия конвертов с заявками, как указано в ФЗ.
If the envelope with the Bid is not sealed and marked as required, UNDP shall assume no responsibility
for the misplacement, loss, or premature opening of the Bid. / Если конверт с заявкой не запечатан
и не имеет необходимой маркировки, ПРООН не несет ответственности за неверное
размещение, утерю или преждевременное вскрытие конверта с заявкой.
Email and 22.5 Electronic submission through email or eTendering, if allowed as specified in the BDS, shall be
eTendering governed as follows / Электронная подача посредством электронной почты или системы
eTendering, если допустимо в соответствии с ФЗ, регулируется следующим образом:
submissions/
Подача по a) Electronic files that form part of the Bid must be in accordance with the format and requirements
электронной почте indicated in BDS / электронные файлы, являющиеся частью заявки, должны соответствовать
и системе формату и требованиям, указанным в ФЗ;
eTendering b) Documents which are required to be in original form (e.g. Bid Security, etc.) must be sent via
courier or hand delivered as per the instructions in BDS / документы, которые подлежат подаче
в оригинале (например, гарантийное обеспечение заявки и другое), должны быть
направлены через курьера или доставлены лично в соответствии с инструкциями ФЗ.
22.6 Detailed instructions on how to submit, modify or cancel a bid in the eTendering system are provided
in the eTendering system Bidder User Guide and Instructional videos available on this link/Подробные
инструкции о том, как подавать, вносить изменения в или аннулировать заявку в системе
eTendering даны в Руководстве пользователя-участника системы eTendering и в видео-
инструкциях, доступных по данной ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-
notices/resources/
23. Deadline for 23.1 Complete Bids must be received by UNDP in the manner, and no later than the date and time, specified
Submission of Bids in the BDS. UNDP shall only recognise the actual date and time that the bid was received by UNDP/
ПРООН должна получить заполненные заявки указанным способом и не позднее такой даты и
and Late Bids /
времени, которые предусмотрены в ФЗ. ПРООН признает только фактическую дату и время
Крайний срок получения ПРООН заявки.
подачи заявок и
заявки, поданные 23.2 UNDP shall not consider any Bid that is received after the deadline for the submission of Bids/ ПРООН
не рассматривает заявку, полученную после крайнего срока подачи заявок.
после крайнего
срока
24. Withdrawal, 24.1 A Bidder may withdraw, substitute or modify its Bid after it has been submitted at any time prior to
Substitution, and the deadline for submission / Участник вправе отозвать, заменить или изменить свою заявку после
того, как она была подана, в любой момент до наступления крайнего срока подачи.
Modification of Bids/
Отзыв, замена и 24.2 Manual and Email submissions: A bidder may withdraw, substitute or modify its Bid by sending a
изменение заявок written notice to UNDP, duly signed by an authorized representative, and shall include a copy of the
authorization (or a Power of Attorney). The corresponding substitution or modification of the Bid, if
any, must accompany the respective written notice. All notices must be submitted in the same manner
as specified for submission of Bids, by clearly marking them as “WITHDRAWAL” “SUBSTITUTION,” or
“MODIFICATION” / Подача из рук в руки и по электронной почте: Участник вправе отозвать,
заменить или изменить свою заявку, направив письменное уведомление в адрес ПРООН за
подписью уполномоченного представителя, а также должен включить копию разрешения (или
доверенности). Соответствующее письменное уведомление должно сопровождаться заменой
или изменением заявки, если есть. Все уведомления должны быть поданы тем же способом,
который предусмотрен для подачи заявок, при этом необходимо пометить заявку как «ОТЗЫВ»,
«ЗАМЕНА» или «ИЗМЕНЕНИЕ».
24.3 eTendering: A Bidder may withdraw, substitute or modify its Bid by Cancelling, Editing, and re-
submitting the Bid directly in the system. It is the responsibility of the Bidder to properly follow the
system instructions, duly edit and submit a substitution or modification of the Bid as needed. Detailed
12
instructions on how to cancel or modify a Bid directly in the system are provided in the Bidder User
Guide and Instructional videos. / Система eTendering: Участник вправе отозвать, заменить или
изменить свою заявку посредством аннулирования, редактирования и повторной подачи заявки
непосредственно в системе. Участник обязуется следовать системным инструкциям, должным
образом отредактировать и подать замененную или измененную заявку, при необходимости.
Подробные инструкции о том, как аннулировать или изменить заявку непосредственно в
системе предоставляются в виде Руководства пользователя-участника и видео-инструкциях.
24.4 Bids requested to be withdrawn shall be returned unopened to the Bidders (only for manual
submissions), except if the bid is withdrawn after the bid has been opened. / Заявки, подлежащие
отзыву, возвращаются в невскрытом конверте участникам (только в случае подачи из рук и руки),
кроме случаев, когда заявка отозвана после вскрытия конверта.
25.1 UNDP will open the Bid in the presence of an ad-hoc committee formed by UNDP of at least two (2)
25. Bid Opening/ members. / ПРООН вскрывает конверт с заявкой в присутствии специальной комиссии,
Вскрытие созданной ПРООН как минимум из двух (2) членов.
конвертов с 25.2 The Bidders’ names, modifications, withdrawals, the condition of the envelope labels/seals, the
заявками number of folders/files and all other such other details as UNDP may consider appropriate, will be
announced at the opening. No Bid shall be rejected at the opening stage, except for late submissions,
in which case, the Bid shall be returned unopened to the Bidders. / При вскрытии конвертов
оглашаются названия, изменения, отзывы, состояние наклеек/печатей на конверте, количество
папок/файлов и прочая информация, которую ПРООН может посчитать уместной. На этапе
вскрытия конвертов запрещено отклонять заявки, за исключением случая несвоевременной
подачи, в этом случае заявка возвращается участнику в невскрытом конверте.
25.3 In the case of e-Tendering submission, bidders will receive an automatic notification once the Bid is
opened. / При подаче заявки в системе e-Tendering, участники получают автоматическое
уведомление после вскрытия конверта с заявкой.
D. EVALUATION OF BIDS/ОЦЕНКА ЗАЯВОК
26. Confidentiality / 26.1 Information relating to the examination, evaluation, and comparison of Bids, and the recommendation
Конфиденциаль- of contract award, shall not be disclosed to Bidders or any other persons not officially concerned with
ность such process, even after publication of the contract award. / Информация, касающаяся проверки,
оценки и сравнения заявок, и рекомендация по заключению контракта не подлежат
разглашению участникам или любым другим лицам, которые официально не вовлечены в этой
процедуре, даже после обнародования информации о заключении контракта.
26.2 Any effort by a Bidder or anyone on behalf of the Bidder to influence UNDP in the examination,
evaluation and comparison of the Bids or contract award decisions may, at UNDP’s decision, result in
the rejection of its Bid and may subsequently be subject to the application of prevailing UNDP’s vendor
sanctions procedures. / Все попытки участника или иного лица от имени участника повлиять на
ПРООН во время проверки, оценки и сравнения заявок или во время принятия решения о
заключении контракта приведут к отклонению его заявки и могут впоследствии привести к
применению действующей процедуры наложения санкций для поставщиков ПРООН.
27. Evaluation of Bids/ 27.1 UNDP will conduct the evaluation solely on the basis of the Bids received. / ПРООН проводит оценку
Оценка заявок исключительно на основании полученных заявок.
27.2 Evaluation of Bids shall be undertaken in the following steps / Оценка заявок имеет следующие
этапы:
a) Preliminary Examination including Eligibility / Предварительная проверка, в том числе
проверка правомочности
b) Arithmetical check and ranking of bidders who passed preliminary examination by price /
Арифметическая проверка и рейтинг участников, прошедших предварительную проверку,
по цене
c) Qualification assessment (if pre-qualification was not done)/Оценка компетентности (если не
проводилась предварительная оценка)
d) Evaluation of Technical Bids / Оценка технических заявок
e) Evaluation of prices / Оценка цен
Detailed evaluation will be focussed on the 3 - 5 lowest priced bids. Further higher priced bids shall be added
for evaluation if necessary. / Подробная оценка направлена на 3-5 заявок с самыми низкими ценами. В
случае необходимости, оцениваться будут дополнительные заявки с более высокими ценами.
28. Preliminary 28.1 UNDP shall examine the Bids to determine whether they are complete with respect to minimum
Examination / documentary requirements, whether the documents have been properly signed, and whether the Bids
are generally in order, among other indicators that may be used at this stage. UNDP reserves the right
Предварительная
to reject any Bid at this stage. / ПРООН проверяет заявки для того, чтобы определить соблюдение
проверка ими минимальных требований к документам, их надлежащее подписание и общее состояние
заявок, помимо других показателей, которые могут применяться на данном этапе. ПРООН
13
оставляет за собой право отклонить любую заявку на данном этапе.
29. Evaluation of 29.1 Eligibility and Qualification of the Bidder will be evaluated against the Minimum Eligibility/Qualification
Eligibility and requirements specified in the Section 4 (Evaluation Criteria). / Правомочность и компетентность
участника оцениваются по минимальным требованиям правомочности/ компетентности,
Qualification/
предусмотренными в Разделе 4 (Критерии оценки).
Оценка
правомочности и 29.2 In general terms, vendors that meet the following criteria may be considered qualified / В целом,
компетентности поставщики, отвечающие следующим критериям, могут считаться компетентными:
a) They are not included in the UN Security Council 1267/1989 Committee's list of terrorists and
terrorist financiers, and in UNDP’s ineligible vendors’ list / Они не включены в список
террористов и финансистов террористов Комитета Совета безопасности ООН 1267/1989, и
в список неправомочных поставщиков ПРООН;
b) They have a good financial standing and have access to adequate financial resources to perform
the contract and all existing commercial commitments / Они имеют благополучное
финансовое состояние и имеют доступ к достаточным финансовым ресурсам для
выполнения контракта и всех имеющихся коммерческих обязательств;
c) They have the necessary similar experience, technical expertise, production capacity, quality
certifications, quality assurance procedures and other resources applicable to the supply of goods
and/or services required/ Они обладают необходимым аналогичным опытом, технической
компетентностью, производственной мощностью, процедурами сертификации качества,
обеспечения качества и другими ресурсами, необходимыми для поставки требуемых
товаров и/или услуг;
d) They are able to comply fully with the UNDP General Terms and Conditions of Contract/ Они
могут полностью выполнить Общие условия контракта ПРООН;
e) They do not have a consistent history of court/arbitral award decisions against the Bidder; and/
Они не имеют в своей деятельности постоянных судебных/арбитражных решений не в
пользу участника; и
f) They have a record of timely and satisfactory performance with their clients / Они своевременно
и успешно выполняют свои обязательства перед клиентами.
30. Evaluation of 30.1 The evaluation team shall review and evaluate the Technical Bids on the basis of their responsiveness
Technical Bid and to the Schedule of Requirements and Technical Specifications and other documentation provided,
applying the procedure indicated in the BDS and other ITB documents. When necessary, and if stated
prices /Оценка
in the BDS, UNDP may invite technically responsive bidders for a presentation related to their technical
технической заявки Bids. The conditions for the presentation shall be provided in the bid document where required. /
и цен Экспертная группа проверяет и оценивает технические заявки с учетом их действительности по
отношению к Графику выполнения требований и Техническим спецификациям, и другим
представленным документам, применяя процедуру, предусмотренную в ФЗ и других
документах ПУТ. В случае необходимости, и если это предусмотрено в ФЗ, ПРООН вправе
пригласить тех участников, которые технически отвечают требованиям, на презентацию,
связанную с их техническими заявками. При необходимости, условия презентации будут
представлены в тендерных документах.
31. Due diligence/ 31.1 UNDP reserves the right to undertake a due diligence exercise, aimed at determining to its satisfaction,
Комплексная the validity of the information provided by the Bidder. Such exercise shall be fully documented and
may include, but need not be limited to, all or any combination of the following / ПРООН оставляет
оценка
за собой право провести комплексную оценку, направленную на определение действительности
информации, предоставленной участником, в исполнение требований ПРООН. Такая оценка
подтверждается документально и может включать, помимо прочего, все последующие пункты
или их сочетание:
a) Verification of accuracy, correctness and authenticity of information provided by the Bidder /
Проверка точности, правильности и подлинности информации, представленной
участником;
b) Validation of extent of compliance to the ITB requirements and evaluation criteria based on what
has so far been found by the evaluation team / Подтверждение степени соответствия
требованиям ПУТ и критериям оценки на основании установленного Комиссией по оценке;
c) Inquiry and reference checking with Government entities with jurisdiction on the Bidder, or with
previous clients, or any other entity that may have done business with the Bidder / Наведение
справок и проверка рекомендаций в государственных органах, в юрисдикцию которых
входит участник, или у бывших клиентов или любых других организаций, которые могли
иметь деловые отношения с участником;
d) Inquiry and reference checking with previous clients on the performance on on-going or
completed contracts, including physical inspections of previous works, as deemed necessary /
Наведение справок и проверка рекомендаций у предыдущих клиентов в отношении
исполнения текущих или завершенных контрактов, в том числе физическая проверка
предыдущих работ, по мере необходимости;
e) Physical inspection of the Bidder’s offices, branches or other places where business transpires,
with or without notice to the Bidder / Физическая проверка офисов, филиалов или иных мест
14
участника, где ведется деятельность, с уведомлением или без уведомления участника;
f) Other means that UNDP may deem appropriate, at any stage within the selection process, prior
to awarding the contract / Другие способы, которые ПРООН посчитает необходимыми, на
любом этапе процесса отбора до заключения контракта.
32. Clarification of Bids/ 32.1 To assist in the examination, evaluation and comparison of Bids, UNDP may, at its discretion, request
Разъяснение заявок any Bidder for a clarification of its Bid. / В целях содействия проверке, оценке и сравнению заявок,
ПРООН вправе, на свое усмотрение, попросить участника разъяснить свою заявку.
32.2 UNDP’s request for clarification and the response shall be in writing and no change in the prices or
substance of the Bid shall be sought, offered, or permitted, except to provide clarification, and confirm
the correction of any arithmetic errors discovered by UNDP in the evaluation of the Bids, in accordance
with the ITB. / Запрос на разъяснение от ПРООН и ответ на него должны быть представлены в
письменной форме, при этом целью является не попытка добиться, предложить или одобрить
изменение цен или существа заявки, а получение разъяснения и подтверждение исправления
каких-либо арифметических ошибок, обнаруженных ПРООН в результате оценки заявок, в
соответствии с ФЗ.
32.3 Any unsolicited clarification submitted by a Bidder in respect to its Bid, which is not a response to a
request by UNDP, shall not be considered during the review and evaluation of the Bids. / Разъяснение
заявки, поданное участником без соответствующего запроса со стороны ПРООН, не учитывается
при рассмотрении и оценке заявок.
33. Responsiveness of 33.1 UNDP’s determination of a Bid’s responsiveness will be based on the contents of the bid itself. A
Bid/ Соответствие substantially responsive Bid is one that conforms to all the terms, conditions, specifications and other
requirements of the ITB without material deviation, reservation, or omission. / Решение ПРООН о
заявки
соответствии заявки требованиям основано на содержании самой заявки. Заявка, в
требованиям значительной мере отвечающая требованиям, отвечает всем условиям, спецификациям и
прочим требованиям ПУТ, и не имеет существенных несоответствий, оговорок или пропусков.
33.2 If a bid is not substantially responsive, it shall be rejected by UNDP and may not subsequently be made
responsive by the Bidder by correction of the material deviation, reservation, or omission. / Если
заявка не отвечает требованиям в значительной мере, она будет отклонена ПРООН и не может
быть впоследствии приведено участником в соответствие с требованиями в результате
устранения существенных несоответствий, оговорок или пропусков.
34. Nonconformities, 34.1 Provided that a Bid is substantially responsive, UNDP may waive any non-conformities or omissions in
Reparable Errors and the Bid that, in the opinion of UNDP, do not constitute a material deviation. / При условии
существенного соответствия заявки требованиям, ПРООН может допустить несоответствия или
Omissions/
пропуски в заявке, которые, по мнению ПРООН, не являются существенным отклонением.
Несоответствия,
корректируемые 34.2 UNDP may request the Bidder to submit the necessary information or documentation, within a
ошибки и пропуски reasonable period, to rectify nonmaterial nonconformities or omissions in the Bid related to
documentation requirements. Such omission shall not be related to any aspect of the price of the Bid.
Failure of the Bidder to comply with the request may result in the rejection of its Bid. / ПРООН может
попросить участника предоставить необходимую информацию или документацию в разумный
срок для исправления несущественных несоответствий или пропусков в заявке, касающихся
требований к документации. Такие пропуски не должны касаться компонентов стоимости
заявки. Несоблюдение участником этого требования может повлечь за собой отклонение его
заявки.
34.3 For the bids that have passed the preliminary examination, UNDP shall check and correct arithmetical
errors as follows / Если заявка прошла предварительную проверку, ПРООН проверяет и
исправляет арифметические ошибки следующим образом:
a) if there is a discrepancy between the unit price and the line item total that is obtained by
multiplying the unit price by the quantity, the unit price shall prevail and the line item total shall
be corrected, unless in the opinion of UNDP there is an obvious misplacement of the decimal
point in the unit price; in which case, the line item total as quoted shall govern and the unit price
shall be corrected; / если между ценой за единицу и общей суммой строки существует
расхождение, полученное в результате умножения цены за единицу на количество, то цена
за единицу будет иметь преимущество, а общая сумма строки подлежит корректировке,
если только, с точки зрения ПРООН, нет очевидной ошибки в расположении запятой в цене
за единицу; в этом случае указанная общая сумма строки будет иметь преимущественное
значение, а цена за единицу будет скорректирована;
b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the
subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and/ если имеется ошибка в общей
сумме в результате прибавления или вычитания промежуточных сумм, преимущественное
значение будут иметь промежуточные суммы, а общая сумма будет скорректирована; и
c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the
15
amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures
shall prevail. / если существует расхождение между словами и цифрами, то сумма прописью
будет иметь преимущественное значение, если только сумма прописью не является
результатом арифметической ошибки, в этом случае сумма, выраженная цифрами, будет
иметь преимущественное значение.
34.4 If the Bidder does not accept the correction of errors made by UNDP, its Bid shall be rejected. / Если
участник не согласен с ошибками, исправленными ПРООН, его заявка отклоняется.
36. Award Criteria/ 36.1 Prior to expiration of the period of Bid validity, UNDP shall award the contract to the qualified and
Критерии оценки eligible Bidder that is found to be responsive to the requirements of the Schedule of Requirements
and Technical Specification, and has offered the lowest price. / До истечения срока действия заявки
ПРООН заключает контракт с компетентным и правомочным участником, который отвечает
требованиям Графика выполнения требований и Техническим спецификациям и предложил
самую низкую цену.
37. Debriefing/ 37.1 In the event that a Bidder is unsuccessful, the Bidder may request for a debriefing from UNDP. The
Консультация purpose of the debriefing is to discuss the strengths and weaknesses of the Bidder’s submission, in
order to assist the Bidder in improving its future Bids for UNDP procurement opportunities. The
content of other Bids and how they compare to the Bidder’s submission shall not be discussed. / В
случае если участник не стал победителем тендера, он может попросить консультацию от
ПРООН. Цель консультации – обсудить сильные и слабые стороны заявки участника, чтобы
помочь ему улучшить будущие заявки для участия в закупках ПРООН. Содержание других заявок
и их отличие от заявки участника обсуждению не подлежат.
38. Right to Vary 38.1 At the time of award of Contract, UNDP reserves the right to vary the quantity of goods and/or services,
Requirements at the by up to a maximum twenty-five per cent (25%) of the total offer, without any change in the unit price
or other terms and conditions. / В момент заключения контракта ПРООН оставляет за собой право
Time of Award /
изменить количество товаров и/или услуг, но не более чем на двадцать пять процентов (25%) от
Право менять общей суммы контракта, при этом не внося изменений в цену за единицу или другие условия.
требования в
момент
заключения
контракта
39. Contract Signature/ 39.1 Within fifteen (15) days from the date of receipt of the Contract, the successful Bidder shall sign and
Подписание date the Contract and return it to UNDP. Failure to do so may constitute sufficient grounds for the
annulment of the award, and forfeiture of the Bid Security, if any, and on which event, UNDP may
контракта
award the Contract to the Second highest rated or call for new Bids. / Победитель тендера должен
подписать и проставить дату на контракте и вернуть его ПРООН в течение пятнадцати (15) дней
со дня получения контракта. Несоблюдение этого требования может явиться достаточным
основанием для аннулирования контракта и удержания гарантийного обеспечения заявки, если
имеется, и в этом случае ПРООН может заключить контракт с участником, который занял второе
место при оценке заявок, или объявить новый тендер.
40. Contract Type and 40.1 The types of Contract to be signed and the applicable UNDP Contract General Terms and Conditions,
General Terms and as specified in BDS, can be accessed at/Типы подписываемого контракта и применимые Общие
условия контракта с ПРООН, указанные в ФЗ, доступны по адресу:
Conditions/ Тип
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
контракта и общие
условия
41. Performance 41.1 A performance security, if required in the BDS, shall be provided in the amount specified in BDS and
Security/ Гарантия form available at
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRAR
исполнения
Y/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default within a
maximum of fifteen (15) days of the contract signature by both parties. Where a performance security
is required, the receipt of the performance security by UNDP shall be a condition for rendering the
contract effective. / Гарантия исполнения, если этого требует ФЗ, предоставляется в сумме,
16
указанной в ФЗ, и в форме, доступной по адресу:
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRAR
Y/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default в течение не
более пятнадцати (15) дней после подписания контракта обеими сторонами. Если необходима
гарантия исполнения, то получение ПРООН гарантии исполнения является условием вступления
контракта в силу.
42. Bank Guarantee for 42.1 Except when the interests of UNDP so require, it is UNDP’s standard practice to not make advance
Advanced Payment/ payment(s) (i.e., payments without having received any outputs). If an advance payment is allowed as
per the BDS, and exceeds 20% of the total contract price, or USD 30,000, whichever is less, the Bidder
Банковская
shall submit a Bank Guarantee in the full amount of the advance payment in the form available at /
гарантия Кроме случаев, удовлетворяющих интересам ПРООН, ПРООН обычно не вносит предоплату (т.е.
предоплаты платежи до получения результатов). Если ФЗ допускает внесение предоплаты, и она превышает
20% от общей суммы контракта или 30,000 долларов США, в зависимости от того, какая из
указанных сумм меньше, участник обязан предоставить банковскую гарантию на полную сумму
предоплаты в форме, доступной по адресу:
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRAR
Y/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20
Guarantee%20Form.docx&action=default
43. Liquidated 43.1 If specified in the BDS, UNDP shall apply Liquidated Damages for the damages and/or risks caused to
Damages/ UNDP resulting from the Contractor’s delays or breach of its obligations as per Contract. / Если
предусмотрено в ФЗ, ПРООН взыскивает неустойку за убытки и/или риски, причиненные ПРООН
Неустойка
в результате отсрочек или нарушения обязательств по контракту со стороны подрядчика.
44. Payment Provisions/ 44.1 Payment will be made only upon UNDP's acceptance of the goods and/or services performed. The
Условия оплаты terms of payment shall be within thirty (30) days, after receipt of invoice and certification of
acceptance of goods and/or services issued by the proper authority in UNDP with direct supervision of
the Contractor. Payment will be effected by bank transfer in the currency of the contract. / Оплата
производится только после приемки ПРООН товаров и/или выполнения услуг. Условия оплаты:
в течение тридцати (30) дней после получения счета-фактуры и подтверждения приемки товаров
и/или услуг, выданных соответствующим органом ПРООН, при непосредственном контроле
подрядчика. Оплата производится банковским перечислением в валюте контракта.
45. Vendor Protest/ 45.1 UNDP’s vendor protest procedure provides an opportunity for appeal to those persons or firms not
Протест awarded a contract through a competitive procurement process. In the event that a Bidder believes
that it was not treated fairly, the following link provides further details regarding UNDP vendor protest
поставщика
procedures. / Процедура подачи протеста поставщиком ПРООН дает возможность лицам или
фирмам, которые не получили контракт в процессе закупок на конкурсной основе, подать
апелляцию. Если участник полагает, что с ним несправедливо обошлись, он может ознакомиться
с процедурой подачи протеста в ПРООН по следующей ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
46. Other Provisions/ 46.1 In the event that the Bidder offers a lower price to the host Government (e.g. General Services
Другие положения Administration (GSA) of the federal government of the United States of America) for similar goods
and/or services, UNDP shall be entitled to the same lower price. The UNDP General Terms and
Conditions shall have precedence. / Если участник предлагает более низкую цену правительству
принимающей страны (например, Администрации общих служб федерального правительства
США) на аналогичные товары и/или услуги, ПРООН имеет право на такую же низкую цену. Общие
условия ПРООН имеют преимущественное значение.
46.2 UNDP is entitled to receive the same pricing offered by the same Contractor in contracts with the
United Nations and/or its Agencies. The UNDP General Terms and Conditions shall have precedence. /
ПРООН имеет право получить те же самые расценки, которые предлагает тот же самый
подрядчик в контрактах с ООН и/или ее Агентствами. Общие условия ПРООН имеют
преимущественное значение.
46.3 The United Nations has established restrictions on employment of (former) UN staff who have been
involved in the procurement process as per bulletin ST/SGB/2006/15/Организация Объединенных
Наций установила ограничения на занятость (бывших) сотрудников ООН, которые участвовали в
процедуре закупок в соответствии с бюллетенем ST/SGB/2006/15
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&referer
17
Section 3. Bid Data Sheet/ Раздел 3. Форма заявки
The following data for the goods and/or services to be procured shall complement, supplement, or amend the provisions in the
Invitation to Bid. In the case of a conflict between the Instructions to Bidders, the Bid Data Sheet, and other annexes or references
attached to the Bid Data Sheet, the provisions in the Bid Data Sheet shall prevail. / Следующие данные о закупаемых товарах
и/или услугах дополняют или меняют условия Приглашения к участию в тендере. В случае конфликта между
инструкциями для участников, формой заявки и другими приложениями или ссылками, прилагаемыми к данной форме
заявки, условия данной формы заявки имеют приоритет.
Ref. to
BDS
Section.2/ Specific Instructions / Requirements
No./ФЗ Data/Данные
Ссылка на Специальные инструкции/Требования
№
Раздел 2
E-mail: [email protected]
Tel. / Телефон: + 996 (312) 39 41 40 (ext./доб. 135)
5 16 Bid Validity Period / Срок действия заявки 120 days / 120 дней
18
8 42 Liquidated Damages / Неустойка Will be imposed as follows: / Будет наложено следующим
образом: Percentage of contract price per day of delay: 0,5 /
Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,5
Max. number of days of delay 20, after which UNDP may terminate
the contract / Максимальное количество дней задержки 20,
после чего ПРООН может расторгнуть контракт.
11 31 Deadline for submitting requests for 5 days before the submission deadline/ 5 дней до крайнего срока
clarifications/ questions / Крайний срок подачи
подачи запросов на разъяснение
12 31 Contact Details for submitting Focal Person in UNDP: Mr. Viktor Gorovikov / Ответственное лицо
clarifications/questions / Контактная в ПРООН: Виктор Горовиков
информация для подачи
разъяснений/вопросов Address: 109/2, Turusbekov Str., 5th floor, “Maximum” Business
Center, Bishkek, Kyrgyz Republic /
Адрес: г. Бишкек, ул. Турусбекова 109/2, 5й этаж.
Tel. / Телефон: + 996 (312) 39 41 40 (ext./доб. 135)
E-mail address/электронный адрес: [email protected]
13 18, 19 Manner of Disseminating Supplemental Direct communication to prospective Proposers by email and Posting
Information to the ITB and responses / on the websites www.kg.undp.org; www.undp.org; www.ungm.org
and/и 21 clarifications to queries/ Способ / Прямая связь с потенциальными участниками тендера по
распространения дополнительной электронной почте и публикациям на сайтах www.kg.undp.org;
информации к ПУТ и www.undp.org; www.ungm.org
ответов/разъяснений на запросы
14 23 Deadline for Submission / Крайний срок 4 September 2018 at 15:00 pm Bishkek local time (GMT+6) /
подачи
4 сентября 2018 г. в 15.00 часов по местному времени (GMT+6)
19
14 22 Allowable Manner of Submitting Bids/ ☒ Courier/Hand Delivery / Курьер/Доставка лично в руки
Допустимый способ подачи заявок ☒ Submission by email / Доставка по электронной почте
☐ e-Tendering
15 22 Bid Submission Address / Адрес подачи 1) Official Address for e-submission: [email protected]
заявок Официальный адрес для электронной подачи заявок:
[email protected]
20
17 25 Date, time and venue for the opening of Date and Time: 4 September at 15.30 pm Bishkek local time (GMT+6)
bid/ Дата, время и место вскрытия / Дата и время: 4 сентября 2018 г. в 15.30 часов по местному
конвертов с заявками времени (GMT+6)
Venue: UN House, Bldg#160, Chui avenue, Bishkek, 720000, Kyrgyz
Republic / Место: Дом ООН, пр-т Чуй 160, Бишкек, 720000,
Кыргызская Республика
18 27, 36 Evaluation Method for the Award o Метод Non-Discretionary “Pass/Fail” Criteria on the Technical
оценки заявки для заключения Requirements; and / Недискреционная оценка «соответствует»
контракта /«не соответствует» на основании подробной информации,
указанной в Технических спецификациях и требованиях;
Lowest price offer of technically qualified/responsive Bid /
Наименьшая цена технически соответствующих заявок ПУТ
19 Expected date for commencement of Within October 2018 / в течении Октября 2018 г.
Contract/ Ожидаемая дата начала
контракта
20 Maximum expected duration of contract / October 2018 – April 2019 / Октябрь 2018 – Апрель 2019
Максимальный ожидаемый срок
действия контракта
21 35 UNDP will award the contract to:/ ПРООН One Bidder / С одним поставщиком
заключит контракт с:
22 39 Type of Contract / Тип контракта Contract for Good and Services / Контракт на товары и / или услуги
для ПРООН
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-
we-buy.html
23 39 UNDP Contract Terms and Conditions that UNDP General Terms and Conditions for Civil Works / Общие
will apply / Применяемые условия положения и условия ПРООН для контрактов для строительных
контракта с ПРООН работ
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/busin
ess/how-we-buy.html
24 Other Information Related to the ITB / For local contractors: Prices should be indicated without VAT with
Другая информация, касающаяся ПУТ consideration of a letter of the Ministry of Economy of the Kyrgyz
Republic # 15-2/6062 dd 28.04.2018 with regard to the international
organizations and projects enjoying preferential taxation in 2018 in
the Kyrgyz Republic. /
Для местных поставщиков: Цены должны быть указаны без НДС
с учетом письма Министерства Экономики Кыргызской
Республики № 15-2/6062 от 28.04.2018 г. в отношении
международных организаций и проектов, пользующихся правом
льготного налогообложения на 2018 год в Кыргызской
Республике.
Offers with prices provided not in line with the Ministry of Economy’s
letter as indicated above are subject to rejection for further
evaluation / Предложения, в которых цены предоставлены не в
соответствии с вышеуказанным письмом Министерства
экономики, не будут допущены к последующей оценке.
21
Section 4. Evaluation Criteria / Раздел 4. Критерии оценки
Preliminary Examination Criteria/ Критерии предварительной проверки
Bids will be examined to determine whether they are complete and submitted in accordance with ITB requirements as per below
criteria on a “Yes/No” basis/ Заявки проверяются для того, чтобы определить, были ли они заполнены и поданы в
соответствии с требованиями ПУТ по следующим критериям на основе “Да/Нет”:
Eligibility and Qualification will be evaluated on a Pass/Fail basis. / Правомочность и компетентность оцениваются по критерию
«Прошел/ Не прошел».
If the Bid is submitted as a Joint Venture/Consortium/Association, each member should meet the minimum criteria, unless otherwise
specified. / Если заявка подана от имени совместного предприятия / консорциума / ассоциации, каждый член должен
соответствовать минимальным критериям, если не указано иное.
Document
Submission
Subject/Тема Criteria/Критерии requirement/
Требование к
подаче документа
ELIGIBILITY/
ПРАВОМОЧНОСТЬ
Legal Status / Vendor is a legally registered entity / Поставщик – юридически Form B: Bidder
Организационно- зарегистрированный субъект. Information Form /
правовой статус Форма В: Форма
It is necessary to provide a copy of the registration as a legal entity issued by the
информации об
authorized body of the bidder’s country. / Необходимо предоставить копию
участника
Свидетельства о регистрации юридического лица, выданную
уполномоченным органом страны участника.
Eligibility/ Vendor is not suspended, nor debarred, nor otherwise identified as ineligible by Form A: Bid
Правомочность any UN Organization or the World Bank Group or any other international Submission Form /
Organization in accordance with ITB clause 3. / Поставщик не был отстранен, Форма А: Форма
лишен права, или иным образом идентифицирован как неправомочный подачи заявки
любой из Организаций системы ООН или Группы Всемирного банка, или
любой другой международной организацией в соответствии с пунктом 3
ПУТ.
Conflict of Interest/ No conflicts of interest in accordance with ITB clause 4. / Отсутствие конфликта Form A: Bid
Конфликт интересов в соответствии с пунктом 4 ПУТ. Submission Form /
интересов Форма А: Форма
подачи заявки
Bankruptcy/ Has not declared bankruptcy, is not involved in bankruptcy or receivership Form A: Bid
Банкротство proceedings, and there is no judgment or pending legal action against the vendor Submission Form /
that could impair its operations in the foreseeable future. / Не объявил о Форма А: Форма
банкротстве, не участвует в судопроизводстве по делам несостоятельных подачи заявки
должников или принудительном ликвидационном производстве, а также в
отношении поставщика отсутствует судебное решение или текущий
судебный процесс, которые могли бы нарушить его деятельность в
обозримом будущем.
Certificates and Personal computers and servers should have a complete set of obligatory state Form B: Bidder
Licenses/ certificates (including certificates of conformity on personal computers and Information Form /
Сертификаты и servers, hygienic certificates on servers). / Персональные компьютеры и Форма В: Форма
лицензии серверы должны иметь полный комплект обязательных государственных информации об
сертификатов (в том числе сертификаты соответствия на персональные участнике
компьютеры и серверы, гигиенические сертификаты на серверы).
Equipment should be certified for compliance to the international certificates of Form B: Bidder
quality management - ISO 9002 and ISO 9001 in the design, development, Information Form /
22
production, implementation of software and hardware systems and information Форма В: Форма
and telecommunications systems / Оборудование должно быть информации об
сертифицировано на соответствие международным сертификатам качества участнике
- менеджмента качества ISO 9002 и ISO 9001 в области проектирования,
разработки, производства, внедрения программно-аппаратных комплексов
и информационно-телекоммуникационных систем
Key personnel of the supplier. It is necessary to provide copies of diplomas, CV, a Form E: Technical Bid
list and description of projects (indicating the customer and the cost) that were Form/ Форма Е:
implemented with the direct participation of each specialist. / Ключевой Форма технической
персонал поставщика услуг. Необходимо предоставить копии дипломов, заявки
резюме, список и описание проектов с указанием заказчика и стоимости,
реализованных при непосредственном участии каждого специалиста на
следующих специалистов:
✓ Engineer - system engineer (system engineer for IT) - 2 specialists /
Инженер – системотехник (системный инженер для IT) - 2
специалиста:
• Education in the field of information and communication
technologies; /Образование в сфере информационно-
коммуникационных технологий;
• Experience in the field of information and communication
technologies for at least 3 years; /Опыт работы в сфере
информационно-коммуникационных технологий не менее 3 лет;
• Participation in at least 2 projects on the creation of automated
systems for warning, monitoring and prediction of natural disasters.
/Участие в не менее 2–х проектах по созданию
автоматизированных систем оповещения, мониторинга и
прогнозирования стихийных бедствий.
✓ Computer systems engineer - 2 specialists. / Инженер по
компьютерным системам - 2 специалиста.
• Education in the field of computer systems and technologies; /
Образование в сфере компьютерных систем и технологий;
• Experience in computer systems and technologies for at least 3
years; / Опыт работы в сфере компьютерных систем и технологий
не менее 3 лет;
• Participation in at least 2 projects on the creation of automated
systems for warning, monitoring and prediction of natural disasters. /
Участие в не менее 2–х проектах по созданию
автоматизированных систем оповещения, мониторинга и
прогнозирования стихийных бедствий.
✓ Engineer programmer - 1 specialist. / Инженер программист – 1
специалист.
• Education in the field of software development; / Образование в
сфере разработки программного обеспечения;
• Experience in software development for at least 3 years; / Опыт
работы в сфере разработки программного обеспечения не менее
3 лет;
• Participation in at least 2 projects on the creation of automated
systems for warning, monitoring and prediction of natural disasters.
/Участие в не менее 2–х проектах по по созданию
автоматизированных систем оповещения, мониторинга и
прогнозирования стихийных бедствий.
QUALIFICATION/
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
History of Non- Non-performance of a contract did not occur as a result of contractor default for Form D: Qualification
Performing the last 3 years. / Не имело место невыполнение контракта в результате Form/ Форма D:
Contracts / неисполнения обязательств подрядчиком за последние 3 года. Квалификационная
История форма
невыполнения
контрактов
Litigation History/ No consistent history of court/arbitral award decisions against the Bidder for the Form D: Qualification
История участия в last 3 years. / Отсутствие систематических судебных/ арбитражных решений Form/ Форма D:
судебных против участника за последние 3 года. Квалификационная
разбирательствах форма
23
Previous At least 5 years of experience in the field of creating security systems and reducing Form D: Qualification
Experience/ the risk in emergency situations (attach the profile of the organization with an Form/ Форма D:
Предыдущий опыт indication of relevant experience). / Минимум 5 лет опыта работы в сфере Квалификационная
создания систем безопасности и снижения риска в Чрезвычайных Ситуациях форма
(приложить профиль организации с указанием соответствующего опыта).
(For JV/Consortium/Association, all Parties cumulatively should meet
requirement/ В случае СП/ консорциума/ ассоциации, все стороны в
совокупности должны отвечать требованиям).
Financial Standing/ Experience in implementing similar contracts / services for a total amount of at Form D: Qualification
Финансовое least 500,000.00 USD (each year) over the past 2 years (2016 and 2017) / Иметь Form/ Форма D:
состояние опыт выполнения аналогичных договоров/услуг на общую сумму не менее Квалификационная
500,000.00 долларов США (ежегодно) за последние 2 года (2016 и 2017). форма
Technical The technical bids shall be evaluated on a pass/fail basis for compliance or non- Form E: Technical Bid
Evaluation/ compliance with the technical specifications identified in the bid document. Form/Форма Е:
Техническая /Технические заявки оцениваются по критерию прошел/не прошел при Форма технической
оценка оценке соответствия или несоответствия техническим спецификациям, заявки
указанным в конкурсной документации.
Financial Detailed analysis of the price schedule based on requirements listed in Section 5 Form F: Price Schedule
Evaluation/ and quoted for by the bidders in Form F./ Подробный анализ прайс-листа Form / Форма F:
Финансовая основан на требованиях Раздела 5 и цитируется участниками в Форме F. Форма прайс-листа
оценка
Price comparison shall be based on the landed price, including transportation,
insurance and the total cost of ownership (including spare parts, consumption,
installation, commissioning, training, special packaging, etc., where applicable)
Comparison with budget/internal estimates.
24
Section 5/a: Schedule of Requirements and Technical Specifications
Acronyms:
25
A. BACKGROUND
The territory of the Kyrgyz Republic is characterized by a difficult type of alpine relief, which continues to be formed, at
interaction of internal and external geologic-geophysical processes. These processes cause more than twenty kinds of natural
hazards distributed in the territory of the country, development and activization of which leads to emergency situations.
Different departments, research institutes, structural divisions of ministries, educational institutions and even large
industrial enterprises are engaged in studying natural hazards and forecasting its activization. At the same time, there is an
incomplete coverage of most of those natural hazards and actions carried-out. For example, monitoring and forecasting of
landslide and torrential hazard are made incidentally and not on all territory of the country. Also the network of observations
used by most of the state organizations for monitoring natural hazards has become worn out and outdated.
Short description of the structure of hardware and software and installation sites
Within the first stage of the first phase DMFS (Fig. 1) it is necessary:
• setting up a data-processing center (DPC) of DMFS providing functioning of the Center of monitoring and
forecasting (CMF) of Department of monitoring and forecasting of emergencies (DMFE) in Bishkek and its territorial
monitoring posts;
• equipping the workstations with personal computers (PC):
- republic-wide CMF DMFS (Bishkek) with installation of 6 stationary PCs and two mobile laptops;
- 15 territorial monitoring posts (TMP) with installation of stationary PCs;
• equipping the Kyrgyzgidromet with installation of one stationary PC;
• equipping the Department of water resources of KR with installation of one stationary PC;
• deploying an information security subsystem (IPS) compatible to a similar subsystem of UIMS KR.
26
Fig. 1. Structural scheme of the first stage of DMFS KR.
27
B. REQUIREMENTS TO THE FUCTIONAL SPECIFICATIONS
System requirements
Principal provisions of the first stage of DMFS KR
The system created within the first stage of DMFS is intended for:
• automation of the DMFE’s activity;
• increase of efficiency, reliability of information on possibility of a hazard or on emergency situation of natural or
technogenic character collected from Kyrgyzgidromet and Department of water resources of KR;
• increase in efficiency, validity and quality of administrative decisions on population protection in case of a
possibility of a hazard or of natural or technogenic emergency situation, basing on integration of information
resources of the UIMS KR and the system of monitoring and forecasting created.
Basic elements of the created system of monitoring and forecasting of the first stage: data-processing center (DPC),
automated workstations for specialists in the Center of monitoring and forecasting (CMF), 15 TMP and 2 specialized services for
monitoring and forecasting (Kyrgyzgidromet and Department of water resources of KR) which unite in a single information space
and are integrated into UIMS.
All elements of the monitoring and forecasting system should be based on common technical solutions in order to
ensure mutual integration and reduction of hardware-software necessary as well as deployment, operation and maintenance
costs.
The monitoring and forecasting system, its elements should function at daily-basis as well as in case of emergency and
in crisis situations.
The principal solutions for communication system and data transmission of the DMFS KR
• The communication and data transmission system (CDTS) of the monitoring and forecasting System will mostly use
the CDTS infrastructure created within the UIMS KR:
• telecom equipment of communication and data transmission centers (CDTC) UIMS KR is set up in a DPC of CDTS of
the Ministry of Emergency Situations of KR in the cities of Bishkek and Osh, regional gateway units located on the
objects of Kyrgyztelekom JSC or other platforms – all of it in order to ensure interaction of the monitoring and
forecasting System with the public switched telephone networks (PSTN);
• active network equipment including connection of premises of the monitoring and forecasting system into a CDTS;
• channels (telecommunication services) provided by the Kyrgyztelekom, JSC or other communications service
provider operating in the territory of the KR.
28
Requirements to information security facilities
All information security facilities should meet the requirements of Committee of national security of the Kyrgyz Republic
and be compatible to the UIMS KR.
Means of firewalling, cryptographic protection and control of access rights are applied in order to comply with
requirements of information security. Control over the information security complex is carried out in a center located in DPC
DMFS.
Means of information security should provide firewalling, cryptographic information protection and perform the
following functions:
- protection of gateway interaction;
- cryptographic protection of data transmitted;
- organization of virtual private network (VPN).
- anti-virus protection;
- security analysis;
- detection of invasions.
Means of information security should be placed on the DPC platform. Control over the information security complex
should be carried out from automated workplace of an information security administrator.
In order to ensure information security on all automated workplaces connected to the network of the monitoring and
forecasting System, a client software should be installed to all the workplaces, carrying out functions of a VPN-client, personal
firewall, identification and authentication.
Each automated workplace is equipped with anti-virus protection with regularly updated bases of signatures of
malicious applications.
Firewalls, systems of invasion detection, VPN tunneling and enciphering, and also division of traffic according to
different logical VLAN channels are used in order to ensure information security in communication and data transmission
networks.
29
C. TECHNICAL SPECIFICATIONS
30
D. TESTING AND QUALITY ASSURANCE REQUIREMENETS
In order to achieve the testing goal it is necessary to solve the following problems:
• check structure, sufficiency and quality of the supplied hardware and software;
• determine compliance of hardware and software characteristics and operational opportunities to the functional
requirements to the monitoring and forecasting System;
• check:
- operability of the equipment mounted and software installed;
- working capacity and functionality of System elements;
- working capacity and functionality of the monitoring and forecasting System in general;
- availability of technical and operational documentation.
31
Technical specifications
of equipment for the establishment of a data center for disaster monitoring and forecasting
Data center hardware and
№ Requirements for hardware specifications, not worse: Quantity Location
software
1. Data center hardware
1.1 Uninterruptible power supply Type - Single Phase. 2 Center for monitoring
The possibility of installation in a telecommunications Cabinet 19 ". and forecasting,
Voltage -220V. Bishkek
Power-not less than 4000 watts.
Battery life under load-at least 30 minutes.
Size in the rack-no more than 9U.
SNMP support.
1.2 Telecommunication Cabinet Dimensions-19" at 42U (600x1000). 1 Center for monitoring
Doors with metal. Perforations, check. and forecasting,
Side walls – at least one. Bishkek
1.2.1 Horizontal guides for Cabinet with Compatible with telecommunication Cabinet. 4 Center for monitoring
brackets and forecasting,
Bishkek
1.2.2 Input-destribution module for Place for 12 automatic switches 1 Center for monitoring
cabinet and forecasting,
Bishkek
1.2.3 Cable extension with sockets for 7х230 V AC, 19". 1 Center for monitoring
Cabinet Compatible with telecommunication Cabinet. and forecasting,
Bishkek
1.2.4 Cable to connect the Cabinet to the Not worse than PP/J-Y 5x10 230V/380V 10 meters Center for monitoring
power supply and forecasting,
Bishkek
1.2.5 Terminal plate 4 bus per DIN rail 1 Center for monitoring
and forecasting,
Bishkek
1.2.6 Single-pole automatic switch 32А per DIN rail 2 Center for monitoring
and forecasting,
Bishkek
1.3 Server Processor at least: 1 processor (performance requirements: no worse than Xeon E5-2620). 4 Center for monitoring
RAM: DDR4, ECC reg, bus Speed: at least 2133 MHz, capacity of at least 64 GB (expandable up to 192 GB). and forecasting,
Storage system: Hard drive-not less than 900 Gb, not worse than SAS 10000rpm 2.5", controller-not worse than HBA SAS Bishkek
LSI 3008 8 ports progr (RAID 0,1,1 E / 10).
32
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Video Card: Integrated.
Interfaces: USB, RJ 45 (LAN) – 4 Gig Eth.
Controller 4 port SAS/SATA 6Gb/s.
Power supply: 2 x 750W, with Hot-swap capability. Ability to connect to the uninterruptible power supply system.
Housing: 1U factor.
Compatibility with the virtualization platform Vmware ESXi 4.1 or higher.
Operating system: MS Windows server at least 2016 Standart (16 cores).
A complete set of connecting cables, spare parts and discs.
1.3.1 KVM switch The possibility of installation in a telecommunications Cabinet 19”. 1 Center for monitoring
Console, 17” (TFT) minimum screen, 16-port KVM switch, LAN. and forecasting,
Bishkek
1.3.2 KVM adapter-cable PS/2 and VGA or other compatible interfaces. Compatible with servers and KVM switch. 2 Center for monitoring
and forecasting,
Bishkek
1.4 Switch The switch of the third level with the possibility of stacking. 2 Center for monitoring
Availability of interfaces: 24xRJ-45, 2xSFP+, 2 10GE expansion slots. and forecasting,
Power supply voltage-230 V. Bishkek
1.5 Switch of heterogeneous backup Availability of backup communication channels of the following types: Ethernet, GSM/2G/3G/4G cellular channels, 1 Center for monitoring
communication channels optical digital communication channels, HF/VHF radio and satellite communication channels (when connecting external and forecasting,
channel-forming equipment). Bishkek
Automatic activation of reserve channels.
Work in VPN-server mode, with the ability to encrypt traffic.
Work in the VPN client mode, with the ability to encrypt traffic.
The ability to work NAT to forward ports from the internal network to the external.
Issuing addresses via DHCP for the local subnet.
Configuration and monitoring via the web interface.
The subsystem of automatic switching from the main communication channel to the backup one should provide:
• monitoring the status of routes by periodically sending requests to the remote server using the VPN client
software;
• change the default route if there is no access to the main channel and return routing when the main channel is
restored;
• announcing the VPN client's local subnet VPN to the server through an available channel.
The configuration subsystem must provide configuration:
• networking LAN, WAN (ip address, mask, mac - address);
• VPN-network;
• the loading of encryption keys;
• dynamic routing;
• system update.
33
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
The subsystem of support of heterogeneous communication channels should provide:
• data transfer via OSI network model protocols (Ethernet, 2G/3G/4G channels);
• HTTP Protocol support for the web Configurator must be provided at the application level;
• at the transport level, TCP, UDP protocols must be used to organize VPN tunnels and work with application
software of clients from local subnets;
• network layer should support IPv4 / IPv6;
• PPP support for 2G/3G/4G communication should be implemented at the network level;
• The emulation of the OSI networking model for the radio channel must be implemented.
Technical parameters:
• Central processor:
o core frequency at least 1 GHz;
o number of cores, not less than-4;
o processor bit-64 bit;
• the amount of RAM, at least-2 GB;
• internal data memory (FLASH-ROM) of at least 4 GB.
• Maximum number of simultaneous network sessions, not less than - 256000;
• Maximum number of tunnels installed at the same time, not less than 1000;
• Maximum number of connections per second, at least-8500;
• 10/100/1000TX Ethernet port with 802.3 af Power over Ethernet (PoE) support-at least 8;
• Serial interface port RS232 (DCE), speed up to 115.2 kBit/s – at least 1;
• Serial interface port RS232 (DTE), speed up to 115.2 kBit/s – at least 1;
• RS485 serial port, speed up to 115.2 kbps-at least 1;
• USB 2.0 port (type B) – at least 1;
• USB 2.0 ports (type a) –at least 2;
• GSM cellular modem with 2G/3G/4G support-at least 2;
• LC optical connector type. Transfer rate of at least 1.25 GB. The length of the working wave of the FOCL is
determined by the plug-in SFP module.
• External SD card slot – at least 1.
1.6 Storage system Two controllers, each containing: 1 Center for monitoring
• Processor: Intel Xeon 1xe5-2603v4; and forecasting,
• Memory: 32GB; Bishkek
• Drive bays: 24 SAS 12 GB/s 2.5"/3.5"";
• Expansion interfaces: 2 x SAS 12 GB / s, sff8644 connectors;
• The maximum number of drives: 24 -444;
• Interface ports: 2x10Gbe RJ-45;
• Number of slots for I/O modules: 1-4;
• Options of I/O modules: FC 8/16GB/s/ 1/10Gb / SFP+ / RJ-45;
34
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
• Control port: 1xGbE RJ-45;
• Body: 4U.
• PS: 2x1200w;
• Rack-mount rails included;
• Warranty: 3 years standard.
Additional functionality:
• Block and file access - NAS (SMB/CIFS, NFS, AFP, FTP) and SAN (iSCSI, FC*), SAS (SAS*).
• A set of tools for archiving purposes - check for hidden errors, write protection.
• Support for virtual environments-VMware ESXi, MS Hyper-V.
• Optimization of work with databases".
Optional features: deduplication, SSD caching.
2 SAS host adapter, 2 x SAS 12 Gbit/ s, SFF-8644 form factor;
License SAS-target, 1 license for the system;
14 x HDD 1200GB 10000 rpm SAS 2.5";
10 x SSD 240GB Enterprise Series 2.5" 6GB / s SATA 1 DWPD.
2. Software complex Disaster monitoring and forecasting system for the Kyrgyz Republic (DMFS KR)
2.1 Unified platform for data collection The DMFS KR should have a four-link architecture: "DB (database) server – application server – geo information server 1 Center for monitoring
and integration of various (GIS platform) - web interface" and support the following basic software: web browser: Chrome – version 37 and above, and forecasting,
information systems into a single Firefox – version 32 and above, Internet Explorer - version 10 and above, Microsoft Edge - version 38 and above. Bishkek
information space of a Unified The unified platform DMFS should provide:
Information Management System in • interfaces of automatic information exchange with the providing systems:
Kyrgyz Republic (UIMS KR) - web services according to the SOAP, REST standards for providing systems having export functions
by means of the specified services;
- services of the OGC standard: WMS 1.1.1, 1.3.0, WFS 1.1.0, WCS, WMTS 1.0.0. for providing
systems having functions of spatial data export by means of the specified services;
• functionality allowing configuration of scheduled entry intervals for indicators and files (the configuration
has to allow specifying a responsible person and also parameters of his notification in case if data input is
needed). Automatic preliminary informing of responsible persons by e-mail in case if data update is needed
should be provided as well);
• data collection from the systems of emergency monitoring and forecasting;
• configuration of information panels, data sources and data exchange regulations, monitoring indicators of
various emergency and geo-information systems;
• input of values for monitoring indicators;
• input of targeted traced values for monitoring indicators;
• automated data loading into the system;
• manual loading of spatial data;
• publication of information and analytical materials;
35
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
• integration with external information systems at the principles of distributed information maintenance;
• maintaining reference books of primary values and complex indicators with:
- possibility of entering and editing description for values and complex indicators: name, description,
units of measurement;
- intensity scale adjustment: color scale tied to values;
- setting up rules for calculation and display of indicators’ values and complex indicators by means
of visual design tools (models providing indicator’s rating and calculation based on primary values
and complex indicators by drawing up formulas with mathematical operands, any mathematical
functions and also data aggregation functions by time and on a monitoring objects tree);
- control of calculating indicators from any data set using various aggregation functions and
automatic conversions for units of measurement;
- access control for values and complex indicators: creating, removing, editing, viewing the values;
• operation of the web interface in the multiuser mode via Internet without the need for acquisition of
additional software for user workstations, databases;
• business - logic, services maintaining data exchange, generating output reporting documentation;
• search of indicators and groups of indicators by text or existence of an intensity scale in a tree form in dialog
windows where indicators are selected as well as in any sections where there is a tree of indicators;
• user authentication and authorization, the interface should be built up according to the resources available
to the user;
• access levels (user privileges) to data, specifying types of information, which are available for viewing and
editing;
• possibility to configure group access privileges for interface elements, objects of monitoring, sets of spatial
data layers;
• auditing the actions of users (maintaining operation log);
• monitoring the relevance of the indicators and files which are stored in the system for which there is a
scheduled updating interval, with a possibility to search for necessary data;
• calculation of complex indicators according to the rules specified. Calculation should be made on schedule,
in case of events, on demand, with a possibility to specify a retrospective for calculation (to set an interval
for the calculation period, and to recalculate the values " in hindsight " at receipt of updated data) and also
taking into account that monitoring objects could possibly be placed in different time zones;
• input of targeted traced values for monitoring indicators;
• manual reception of spatial data in the following exchange formats: ESRI shape file (ESRI), rasters (with
GeoTIFF georeferencing);
• display of the AWIS UIMS KR components (AWIS - Automated Warning and Information System), its location,
state, emergency notification zone, process and results of a notification session on a map;
• information on threats and ongoing emergency must be transferred into the CMC UIMS KR (CMC - Crisis
Management Centre) and followed by automatic launch of the AWIS UIMS KR.
Collection of data (indicators) from the systems of monitoring and forecasting of emergency should be carried out:
36
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
• automatically (from providing systems);
• manually (data is inputted by a user);
• semi-automatically (using the files of templates approved in advance).
Obtaining spatial and attributive information should be carried out using the OGC standard services: WMS, WFS, WCS,
WMTS. Also, data reception should be supported in the following exchange formats: ESRI shape file (ESRI), rasters (with
GeoTIFF georeferencing).
2.2 Subsystem of monitoring, The subsystem of monitoring, preliminary analysis, processing of the collected data and forecasting should provide: 1 Center for monitoring
preliminary analysis, processing, the • manual input or automatic import of information from the corresponding monitoring systems - information and forecasting,
collected data and forecasting on a flood, meteo and radiation situation; Bishkek
• setting up lists:
- hydro-posts - monitoring the water level, indicating observation point, location, threshold values
of water levels;
- posts - monitoring the radiation level, indicating observation point, location, admissible levels of
radiation;
- meteo-posts - monitoring meteorological situation;
• displaying data:
- location of hydro-posts, posts of radiation observation, meteo-posts;
- measurements of water level obtained from hydro-posts (current water level, threshold values of
water levels, cases when threshold water level values were excessed and its consequences, earlier
recorded water levels and water level growth rate),
- measurements of radiation levels from posts;
- meteorological information on temperature, relative humidity of atmospheric air, atmospheric
pressure, quantity and intensity of rainfall, wind speed and direction;
- forecasts of meteorological conditions (including storm notifications, in case of its appearance);
- other static and expected information acquired from the monitoring systems;
• analyzing the collected data and showing emergency notifications according to a set of criteria;
• forming the necessary information and analytical documentation on the side of application server in the XLSX
format, arranged into groups by theme with a possibility of further preservation in a specialized storage so
that the data would be accessible for later viewing without forming it repeatedly.
• calculating the monitoring indicators;
• presenting the data as a schematic map;
• automatic, semi-automatic and manual input of data, collected in the monitoring systems;
The subsystem should provide users with the access to the storage of the collected information and analytical
documents based on:
- name of the report;
- formation status (in the waiting list, in the process, successfully formed);
- time of the request and parameters of the created report;
37
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
• output information and analytical documents should be stored in a register:
- each document has a set of parameters by which it can be chosen;
- if a certain parameter is chosen by a user and this parameter has a logical dependence with other
parameters – the following options must be provided: automatic change of values in fields of
dependent parameters, presenting or hiding the corresponding dependent parameters.
- if a mouse points to a name of a report there has to be an emerging hint containing text with
detailed information on this report;
- the list of reports should contain a "Favourites" section where any report from the list can be put
by the user (with a mouse pointer) ensuring fast access to it in the future;
• printing with headlines "The organization name ", "Date of creation of the report", "Number of the current
page and a total number of pages". Headline value "The organization name" is specified in system settings.
• filtrating reports in the list accordingly to presence of the entered text in the name of the report.
In order to visualize information and analytical data dashbords (information panels) should be used, containing a set
of widgets (information components) representing logically completed information and presentation blocks with text,
graphic, tabular, spatial information or any combination of those, providing display by monitoring object (objects)
corresponding to the integrated analytical data:
• comparative analysis of the collected, received, entered, evaluated, target indicators of monitoring;
• comparison of monitoring indicators of several territorial objects;
• comparison of several monitoring indicators of one territorial object;
• comparison of monitoring indicators with its target values;
• viewing the values of monitoring indicators;
• real-time monitoring the indicators.
Dashbords should provide:
• control of appearance by the user (configuration);
• placement of widgets with the graphic interface without programming (graphical design mode);
• display of schematic maps;
• switching to profiled dashbords, for more information;
• arrangement into logical and functional groups;
• navigation and search;
• printing;
• dividing access rights according to user groups;
• data filtration by time period specified by the user
Widgets should provide presentation of the following information:
• any text and a button to insert hyperlinks and links to files of various types and versions;
• reference information in a grid view;
• values of indicators in a grid view, time-spaced (by years, quarters, months) with an ability to aggregate
values in a separate line;
38
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
• summary and comparative tables for several indicators;
• round charts for several indicators of the same period;
• values of different types in a grid view;
• values of an indicator with aggregation by period (for example, by year, for the period January-March) in a
grid view;
• values of several indicators for several monitoring objects in a graphic view;
• schematic maps displaying territorially distributed indicators;
• forms to input indicators for various monitoring objects;
• information on monitoring object with a possibility to place a reference onto various file types;
• the latest data on indicators (statistics);
• the passport of a monitoring object represented as hierarchically grouped values of indicators divided by
years and with a possibility of data input;
• a list of the latest analytical materials with a possibility to download files.
The following widget parameters should be adjustable (different settings can be applied to each concrete widget,
depending on its type):
• font settings: size, color, style;
• widget heading settings;
• configuring the list of dashbords according to the information displayed in the widget;
• configuring the content of indicators displayed, with a possibility of dividing it according to value type;
• configuring the content of monitoring objects, with a possibility to receive (synchronize) a monitoring object
from an external source (for example, the navigation panel for monitoring objects);
• configuring the displayed period: preset periods (for example, current and two previous years), interval
specified by the user;
• configuring the aggregation function;
• configuring the period of aggregation;
• configuring the type of graphic for each indicator: linear, column, horizontal column, areal, etc.;
• signing axes and values of a diagram: visibility, turn, rating, number of signatures;
• diagram legend settings: position, line color, text;
• configuring the time zone for data display (system, user, monitoring object)
The subsystem should semi-automatically form the open data basing on analytical indicators and complex indicators
which are available in the system and provide:
• accessing data in a machine-readable view, if the data has open access for free reuse;
• obtaining the register of open data sets contained in the system (centralized accounting of sets, formats,
ways of storage and use of the available sets) with a possibility to group it into thematic blocks. The register
of open data sets has to be formed automatically in a user-readable view (in a visual interface) and a machine-
readable view (file for download);
39
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
• storage of all versions of open data sets, with the description of their structure;
• functionality for creating, editing and updating the registries of types, passports, open data.
• possibility of automatic formation of the passport on each set of open data in a user-readable view (in a
visual interface) and a machine-readable view (file for download) in the CSV, XML and JSON formats should
be provided;
Ways to access open data:
• in the CSV format - a text format with a divider, for presentation of tabular data (in compliance to the RFC
file standard - "Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files"
(http://tools.ietf.org/html/rfc4180), file encoding - "UTF-8");
• by means of a WEB service in the XML, JSON formats (displaying information on ways of web requests to
web service, specifying parameters and its possible values).
2.3 Information and reference The subsystem should provide: 1 Center for monitoring
subsystem • maintaining reference books of data (up to 10 pieces), with a possibility of adding, removing and editing and forecasting,
reference data and its representation in a grid view; Bishkek
• filtering reference data by various fields.
• loading files by users into a file storage and its further storage with a possibility of granting, changing,
removing, searching and access control.
• storage of periodically updated files with a possibility of viewing previous (on time) files.
• ways to access files:
- in a special section containing the list of all files;
- using a reference link onto the latest (on time) version of the file or any version of the file on
information panels, sections with data, or in other system’s sections providing reference links to
files.
• replacing the loaded file without changing its reference link.
• sorting and searching for files in the file storage according to name, time tag, set of keywords, detailed
description (summary) of its content, sign of activity, creator, creation time, the author of the latest changes
and time when the latest changes were made.
• control of access rights to files:
- System administrators should have full access to all files, can configure access rights to any file;
- the creator of the file should have full access to it, can configure access rights to this file.
2.4 GIS-platform The GIS-platform should provide: 1 Center for monitoring
• spatial and attributive data should be provided using services of the OGC standard: WMS, WFS, WCS, WMTS. and forecasting,
• safe storage of vector, raster data and metadata. Bishkek
• spatial data and metadata are to be provided for both internal and external systems.
• storage, import, export and visualization of data geographically linked (georeferencing) to some area (spatial
data) on an electronic terrain map.
• visualization of spatial data:
40
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
- layer-by-layer display of basic and thematic spatial data;
- scaling, moving, measuring of metric characteristics;
- attributive and spatial search of objects on a map;
- interactive choice of objects on the map with object summary shown and a possibility to switch to
the detailed passport of this object if it exists;
- printing the chosen map area;
- configuring the sets and layers;
- grouping spatial data into sets and map layers;
- control of access rights for sets and map layers;
- displaying a legend for map layers.
• displaying integrated data on schematic maps, by means of automatic coloring of spatial subjects on the
electronic map depending on analytical indicators. The color corresponds to settings of the intensity scale
for each indicator.
The following layers should be used as basic (geoinformation basis):
- Bing satellite
- OpenStreetMap
- ScanEx satellite
- Pictures of ESRI
- Topographic map of ESRI
• enabling of the basic layers available (for example, a topographical basis).
• Displaying concentration density data on a map for territories with unfavourable and dangerous phenomena,
and emergencies basing on data from the profile monitoring systems, including density of fires.
• database of metadata containing description of basic, thematic spatial data and used geoservices, including:
- Name of spatial data
- Source of spatial data
- Date of the latest update or updating interval
- Service address
- Layer name
- The type of spatial data and its version (WMS, WFS, …)
- Projection
- Format
• layer attributes for spatial data with description.
3. Information Protection Facilities
3.1 Information security subsystem In order to ensure compatibility with the information protection system of the UIMS KR the subsystem has to include: Center for monitoring
complex • installation set of the software complex for trusted boot ViPNet SafeBoot 1.x with certification documents and and forecasting,
a license to transfer the right of use for the software complex for trusted boot ViPNet SafeBoot 1.x – 30 units; 1 Bishkek,
• transfer of the right to use the software on ViPNet Client version 4 – 25 units; Department of
• ViPNet Client version 4 software installation kit. [KIRG] – 1 unit; monitoring and
41
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
• Rutoken S identifier (32 KB) – 43 units; forecasting of
• a license for use of "Blokhost-network 2.0", control server – 1 unit; emergencies of Kyrgyz
• a license for use of "Blokhost-network 2.0", network edition (10-49 licenses) – 30 units; Republic,
• a license for providing the right to use XSpider 7.8, license for 256 hosts, warranty liability during 1 year – 1 Department of water
piece. resources of KR,
Regulations of information security in order to ensure a unified information security policy of a UIMS KR KyrgyzHydroMet
3.2 General-purpose security software Antivirus software should provide antivirus protection of the workstations and has to ensure compatibility with the Center for monitoring
antivirus software of the UIMS KR. and forecasting,
• antivirus tools should include: Bishkek, monitoring
• antivirus protection software tools for Windows workstations; posts,
• monitoring and upgrade software tools; KyrgyzHydroMet, The
37
• updatable malicious software and intrusions signature data bases; Department of water
• in-line manuals in Russian. resources
Software interface for all antivirus tools should all be in Russian, control tools included.
All antivirus tools should be equipped with a context help system in Russian.
4. Automated workstation
4.1 AW type 1 CPU benchmarks not less 10306 processor 21 Monitoring posts – 15;
Memory 16 GB, 1600MHz, DDR3 Center for monitoring
HDD SATA 1TB, 7200 rpm and forecasting MoES
The graphics card is not less than 2GB, at least 128bit, VGA/DVI outputs of KR – 4;
Optical drive DVD +/-RW Drive Departmental
Monitor diagonal not less than 22", 1680x1050 dpi monitoring services
Network interface GB LAN, wifi 802.11 b/g/n (KyrgyzHydroMet, The
Windows 10 Pro x64 RUS software, MS Office 2016 Pro Plus OLP GOV RUS Department of water
1 year warranty on parts, labor and on-site repair onsite resources) – 2.
Additionally Keyboard, mouse, Web camera
4.2 AW type 2 CPU benchmarks not less 11007 processor 2 Center for monitoring
Memory 32 GB DDR4 2133MHz frequency and forecasting (AW
No less than 128Gb SSD, SATA for Monitoring and
HDD not less than SATA 2TB, 7200 rpm Forecasting)
Video card memory at least 4GB, at least 128bit, connection of at least 2 monitors
Optical drive DVD +/-RW Drive
Network interface GB LAN, wifi 802.11 b/g/n
Windows 10 Pro x64 RUS software, MS Office 2016 Pro Plus OLP GOV RUS
1 year warranty on parts, labor and on-site repair onsite
Monitor diagonal not less than 24", 1920x1080 (16:9) dpi
42
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Number of monitors 2 PCs.
Additionally, Dual stand monitor, Keyboard, mouse, Web camera
4.3 AW type 3 (Laptop) Processor-CPU benchmarks not less 3,004 2 Monitoring
Memory-at least 8 GB DDR3, 1600MHz Department MoES of
HDD-not less than 500GB, SATA, 5400 rpm KR
Display-15.6", 1366x768 dpi, large format, matte screen
Optical drive - DVD +/-RW
Rus/Eng Keyboard
Software - Windows 10 Pro x64 RUS MS Office 2016 Pro Plus RUS OLP GOV;
Warranty - 1 year on parts, labor and on-site repair onsite
5. Installation, commissioning and documentation development
5.1 Installation and commissioning of Installation and adjustment of the DMFS UIMS KR hardware. To all addresses of
1
the software installation
5.2 Installation and commissioning of Installation and adjustment of the DMFS UIMS KR software. To all addresses of
1
the software installation
5.3 Installation and commissioning of Installation and adjustment of the information security complex of DMFS UIMS KR. To all addresses of
1
the information security complex installation
5.4. Development of a technical Development of a set of necessary technical-working documentation for expansion, operation and technical support of To all addresses of
1
documentation set Data Processing Сenter of the DMFS UIMS KR. installation
43
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Раздел 5/a: График требований и технических спецификаций
Acronyms:
44
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
A. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
45
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Рис. 1. Структурная схема ЕСМП КР первого этапа.
Адреса развертывания технических и программных средств 1 этапа приведены в Таблице 1;
Таблица 1
Код Площадка Город/район/регион Основной почтовый адрес
площад
ки
Северный регион
1. ЦМП (ЦОД) Бишкек г. Бишкек, Осмонкула 128
2. Кустовой пункт мониторинга Таласская область г. Талас, ул. Айтматова 370
3. Кустовой пункт мониторинга Иссыкульская область г. Каракол ул. Токтогула 197
4. Кустовой пункт мониторинга г. Нарын, районы Нарын, Ак- г. Нарын, ул. Токтосунова 38
Талаа, Ат-Башы
5. Кустовой пункт мониторинга Кочкорский, Жумгальский г. Бишкек, Осмонкула 128
Южный регион
6. Кустовой пункт мониторинга г. Жалалабад, Сузакский г. Жалалабад, ул.Ж.Бакиева 15а
7. Кустовой пункт мониторинга Базар-Коргонский, Ноокенский с. Базар-Коргон, ул. А. Текебаев 48
8. Кустовой пункт мониторинга Аксы, Ала-Бука, Чаткальский г. Кербен ул. Ниязалы 286
9. Кустовой пункт мониторинга г. Токтогул, г. Кара-Куль г. Жалалабад, ул.Ж.Бакиева 15а
10. Кустовой пункт мониторинга г.Ош, Кара-Суу г.Ош ул.Муминова 11
11. Кустовой пункт мониторинга Араванский, Ноокатский г.Ош ул.Муминова 11
12. Кустовой пункт мониторинга Алай, Чон-Алайский с. Гулчо ул.Алымбек Датка167
13. Кустовой пункт мониторинга Узгенский, Каракульджинский г.Узген ул.Мирзарахимова 5
14. Кустовой пункт мониторинга г. Сулюкта, Баткенский, г. Баткен, ул. Н. Исанова б/н
Лейлекский
15. Кустовой пункт мониторинга г. Кызыл-Кия, г.Кадамжай г.Ош ул.Муминова 11
46
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
B. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ
Требования к Системе
Основные положения по созданию ЕСМП КР первого этапа
Создаваемая в рамках первого этапа ЕСМП предназначена для:
• автоматизации деятельности ДМПЧС МЧС КР;
• повышения оперативности, надежности принятия информации об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера от Кыргызгидромет и Департамента водного
хозяйства КР;
• повышения оперативности, обоснованности и качества принятия управленческих решений по вопросам защиты
населения в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера на основе интеграции информационных ресурсов ЕИУС КР и создаваемой системы
мониторинга и прогнозирования.
Основными элементами создаваемой системы мониторинга и прогнозирования первой очереди являются: центр
обработки данных (ЦОД), автоматизированные рабочие места специалистов мониторинга и прогнозирования,
размещаемые в Центре мониторинга и прогнозирования (ЦМП), 15 ТПМ и 2 специализированные службы мониторинга
и прогнозирования (Кыргызгидромет и Департамента водного хозяйства КР), которые объединяются в единое
информационное пространство и интегрируются в ЕИУС КР.
Все элементы системы мониторинга и прогнозирования должны строится на основе общих технических решений для
обеспечения взаимной интеграции и сокращения состава необходимого программно-аппаратного обеспечения, а также
затрат на развертывание, эксплуатацию и техническое обслуживание.
Система мониторинга и прогнозирования, ее элементы должны функционировать при повседневной деятельности,
чрезвычайных и кризисных ситуациях.
48
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
C. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
49
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
D. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И КАЧЕСТВУ
50
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Технические спецификации оборудования в целях создания ЦОД для системы мониторинга и прогнозирования бедствий
Оборудование и программное
№ обеспечение центра обработки Требования к техническим характеристикам оборудования, не хуже: Кол-во Место размещения
данных
1. Аппаратное обеспечение ЦОД
1.1 Источник бесперебойного Тип - Однофазный. 2 ЦМП г. Бишкек
питания Возможность установки в телекоммуникационный шкаф 19” – есть.
Напряжение работы - 220В.
Мощность - не менее 4000Вт.
Время автономной работы под нагрузкой - не менее 30 мин.
Размер в стойке - не более 9U.
Поддержка протокола SNMP – есть.
1.2 Шкаф телекоммуникационный Размеры - 19" на 42U (600х1000). 1 ЦМП г. Бишкек
Двери с металл. Перфорацией – есть.
Боковых стенок – не менее одной.
1.2.1 Горизонтальные направляющие Совместимость с телекоммуникационным шкафом – есть. 4 ЦМП г. Бишкек
для шкафа с кронштейнами
1.2.2 Вводно распределительный Место для 12 автоматоматических включателей/выключателей 1 ЦМП г. Бишкек
модуль для шкафа
1.2.3 Удлинитель для шкафа 7х230 В переменного тока, 19". 1 ЦМП г. Бишкек
Совместимость с телекоммуникационным шкафом – есть.
1.2.4 Кабель для подключения шкафа Не хуже, чем PP/J-Y 5x10 230В/380В 10 ЦМП г. Бишкек
к сети электропитания
метров
1.2.5 Клемник 4 шины на дин-рейку 1 ЦМП г. Бишкек
1.2.6 Однополюсный автоматический 32А на дин. рейку 2 ЦМП г. Бишкек
выключатель
1.3 Сервер Процессор по меньшей мере: 1 процессор (требования к рабочим характеристикам: не хуже, чем Xeon® E5-2620); 4 ЦМП г. Бишкек
Оперативная память: DDR4, ECC reg, Скорость шины: не менее 2133 МГц, объем не менее 64 Гб (с возможностью
расширения до 192 Гб);
Система хранения: Жесткий диск – не менее 900 Gb, не хуже, чем SAS 10000rpm 2.5", контроллер – не хуже, чем HBA
SAS LSI3008 8 портов прогр (RAID 0,1,1E/10);
Видеокарта: Интегрированная
Интерфейсы: USB, RJ45 (LAN) – 4 GigEth.
4port-ext SAS/SATA 6Gb/s.
Источник питания: 2 х 750 Вт, с возможностью Hot-swap. Возможность подключения к системе бесперебойного
питания.
Корпус: фактор 1U.
51
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Совместимость с платформой виртуализации Vmware ESXi 4.1 или выше.
Операционная Система: MS Windows server не ниже 2016 Standart (16 ядер).
Полный набор соединительных кабелей, запасных частей и дисков.
1.3.1 KVM-переключатель Возможность установки в телекоммуникационный шкаф 19” - есть. 1 ЦМП г. Бишкек
Консоль, экран не менее 17” (TFT), 16-портовый KVM-переключатель, LAN.
1.3.2 KVM адаптер-кабель Интерфейсы PS/2 и VGA или другой совместимый. Совместимость с серверами и KVM-переключателем. 2 ЦМП г. Бишкек
1.4 Коммутатор Коммутатор третьего уровня с возможностью стекирования. 2 ЦМП г. Бишкек
Наличие интерфейсов: 24xRJ-45, 2xSFP+, 2 10GE слота расширения.
Напряжение питание - 230 В.
1.5 Коммутатор разнородных Наличие возможности подключения резервных каналов связи следующих типов: Ethernet, сотовые каналы 1 ЦМП г. Бишкек
резервных каналов связи GSM/2G/3G/4G, оптические цифровые каналы связи, радио КВ/УКВ и спутниковые каналы связи (при подключении
внешнего каналообразующего оборудования).
Автоматическое задействование резервных каналов.
Работа в режиме VPN-сервера, с возможностью шифрования трафика.
Работа в режиме VPN-клиента, с возможностью шифрования трафика.
Возможность работы NAT для проброса портов из внутренней сети во внешнюю.
Выдача адресов по протоколу DHCP для локальной подсети.
Конфигурирование и мониторинг через веб-интерфейс.
Подсистема автоматического переключения с основного канала связи на резервный должна обеспечивать:
контроль за состоянием маршрутов посредством периодической посылки запросов удаленному серверу при
помощи ПО VPN клиента;
• смену маршрута по умолчанию в случае отсутствия доступа по основному каналу и возвращение
маршрутизации при восстановлении основного канала связи;
• анонсирование локальной подсети VPN клиента VPN серверу через доступный канал.
Подсистема конфигурирования должна обеспечивать настройку:
• cетей LAN, WAN (ip-адрес, маска, mac- адрес);
• VPN сети;
• загрузку ключей шифрования;
• динамической маршрутизации;
• обновления системы.
Подсистема поддержки разнородных каналов связи должна обеспечивать:
• передачу данных по протоколам сетевой модели OSI (по каналам Ethernet, 2G/3G/4G);
• на прикладном уровне должна быть обеспечена поддержка протокола HTTP для вебконфигуратора;
• на транспортном уровне должны быть задействованы протоколы TCP, UDP для организации VPN туннелей и
работы прикладного ПО клиентов из локальных подсетей;
• на сетевом уровне должна быть реализована поддержка протоколов IPv4/ IPv6;
• на сетевом уровне должна быть реализована поддержка PPP для организации связи 2G/3G/4G;
• должна быть реализована эмуляция поддержки сетевой модели OSI для радиоканала.
Технические характеристики:
52
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
• Центральный процессор:
o частота ядра не ниже 1 ГГц;
o количество ядер, не меньше – 4;
o разрядность процессора – 64 бит;
• объем оперативной памяти, не менее – 2 Гбайт;
• объем внутренней памяти данных (FLASH-ROM), не менее – 4 Гбайт.
• Максимальное количество одновременных сетевых сессий, не менее - 256000;
• Максимальное количество одновременно установленных туннелей, не менее - 1000;
• Максимальное количество соединений в секунду, не менее – 8500;
• Порт Ethernet 10/100/1000TX с поддержкой 802.3af Power over Ethernet (PoE) – не менее 8;
• Порт последовательного интерфейса RS232 (DCE), скорость до 115,2 кБит/с – не менее 1;
• Порт последовательного интерфейса RS232 (DTE), скорость до 115,2 кБит/с – не менее 1;
• Порт последовательного интерфейса RS485, скорость до 115,2 кБит/с – не менее 1;
• Порт USB2.0 (тип B) – не менее 1;
• Порты USB2.0 (тип A) –не менее 2;
• Модем сотовой связи стандарта GSM с поддержкой 2G/3G/4G – не менее 2;
• Тип оптического разъема LC. Скорость передачи не менее 1,25 Гб. Длина рабочей волны ВОЛС определяется
подключаемым SFP модулем.
• Внешний слот для SD card – не менее 1.
1.6 Система хранения данных Два контроллера, каждый из которых содержит: 1 ЦМП г. Бишкек
• Процессор: Intel® Xeon® 1xE5-2603v4;
• Память: 32GB;
• Отсеки для дисков: 24 SAS 12Гб/с 2.5"/3.5";
• Интерфейсы расширения: 2 x SAS 12Гб/с, разъемы SFF-8644;
• Максимально количество дисков: 24 - 444;
• Интерфейсные порты: 2x10Gbe RJ-45;
• Количество слотов для модулей I/O: 1-4;
• Варианты модулей I/O: FC 8/16Гб/с/ 1/10Гб/с SFP+/RJ-45;
• Порт управления: 1xGbE RJ-45;
• Корпус: 4U.
• БП: 2x1200Вт;
• Рельсы для монтажа в стойку в комплекте;
• Гарантия: 3 года стандартная.
Дополнительные функциональные возможности:
• Блочный и файловый доступ - NAS (SMB/CIFS, NFS, AFP, FTP), SAN (iSCSI, FC*), DAS (SAS*).
• Набор средств для архивного хранения - проверка скрытых ошибок, защита от записи.
• Поддержка виртуальных сред - VMware ESXi, MS Hyper-V.
• Оптимизация работы с базами данных".
Опциональные возможности: дедупликация, SSD кеширование.
2 SAS хост-адаптера, 2 х 12Gbps SAS, SFF-8644;
53
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Лицензия SAS-таргет, 1 лицензия на систему;
14 дисков HDD 1200GB 10000 rpm SAS 2.5";
10 дисков SSD 240Gb Enterprise Series 2.5” 6Gb/s SATA 1 DWPD.
2. Программный комплекс ЕСМП КР
2.1 Единая платформа сбора данных ПК ЕСКМП КР должен иметь четырехзвенную архитектуру «СУБД (база данных) – сервер приложений – ГИС- 1 ЦМП г. Бишкек
и интеграции различных платформа - веб-интерфейс» и поддерживать использование следующего базового программного обеспечения: веб-
информационных систем в браузер: Chrome – версия 37 и выше, Firefox – версия 32 и выше, Internet Explorer - версия 10 и выше, Microsoft Edge -
единое информационное версия 38 и выше.
пространство ЕИУС КР (далее –
ЕП) Единая платформа ПК ЕСКМП КР должна обеспечивать:
- интерфейсы автоматического информационного обмена с обеспечивающими системами:
веб-сервисы стандарта SOAP, REST для обеспечивающих систем, имеющих функции экспорта данных с
помощью указанных сервисов;
сервисы стандарта OGC: WMS 1.1.1, 1.3.0, WFS 1.1.0, WCS, WMTS 1.0.0. для обеспечивающих систем,
имеющих функции экспорта пространственных данных с помощью указанных сервисов;
- функциональность, позволяющую конфигурировать регламентные интервалы поступления индикаторов и файлов
(конфигурация должна позволять задать ответственное лицо, а также параметры его информирования о
необходимости внесения данных. Должно быть предусмотрено автоматическое предварительное информирование
по электронной почте ответственных лиц о необходимости обновить данные);
- сбор данных от систем мониторинга и прогнозирования ЧС;
- конфигурирование информационных панелей, источников данных и регламента обмена данными, показателей
мониторинга различных ЧС, ГИС;
- ввод значений показателей мониторинга;
- ввод целевых отслеживаемых значений показателей мониторинга;
- автоматизированную загрузку данных в систему;
- ручную загрузку пространственных данных;
- публикацию информационно-аналитических материалов;
- интеграцию с внешними информационными системами на принципах распределенного ведения информации;
- ведение справочников первичных показателей и комплексных индикаторов с:
занесением и редактированием описания показателей и комплексных индикаторов: наименование,
описание, единицы измерения;
настройкой шкалы напряженности: цветовая шкала, привязанная к значениям;
настройкой правил расчета и отображения значений показателей и комплексных индикаторов с помощью
визуальных конструкторов (должны быть предусмотрены модели, обеспечивающие балльное
нормирование показателей и расчет индикаторов с использованием первичных показателей и комплексных
индикаторов путем составления формул с математическими операндами, произвольными математическими
функциями, а также функциями агрегирования данных по времени и по дереву объектов мониторинга);
настройкой расчета показателей из произвольного набора данных с использованием различных функций
агрегирования и автоматическим преобразованием единиц измерения;
настройкой прав доступа к показателям и комплексным индикаторам: создание, удаление, редактирование,
просмотр значений;
54
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
- взаимодействие веб-интерфейса в многопользовательском режиме через сети Интернет без необходимости
приобретения дополнительного программного обеспечения на рабочие места пользователей, базы данных, бизнес--
логику, работу сервисов по обмену данными, формирование выходных отчетных документов;
- поиск индикаторов и групп индикаторов по тексту и наличию шкалы напряженности в виде дерева в диалоговых
окнах выбора индикатора, а также во всех разделах, где присутствует дерево индикаторов;
- аутентификации и авторизации пользователей, а также компоновки интерфейса на основе доступных пользователю
ресурсов;
- распределения ролей (прав пользователей) на информацию, с указанием типов информации, доступных как для
просмотра, так и для редактирования;
- установку прав группы пользователей на элементы интерфейса, объекты мониторинга, наборы слоёв
пространственных данных;
- аудит работы пользователей (ведение журнала работы);
- мониторинг актуальности хранящихся в системе показателей и файлов, для которых задан регламентный интервал
обновления, с возможностью поиска необходимых данных;
- расчет комплексных индикаторов по заданным правилам. Расчет должен производиться по регламенту, по
событиям, по требованию, с возможностью задания ретроспективы расчета (указание интервала расчетного периода,
с возможностью перерасчета значений «задним числом» при поступлении уточненных данных), а также с учетом
возможности размещения объектов мониторинга в различных часовых поясах;
- ввода целевых отслеживаемых значений показателей мониторинга;
- ручного приема пространственных данных в следующих обменных форматах: ESRI shape file (ESRI), растры (с
геопривязками GeoTIFF);
- отображение компонентов ОКСИОН ЕИУС КР, их местонахождения, состояния, зоны оповещения о ЧС, хода и
результатов сеанса оповещения на карте;
- передачу в ЦУКС ЕИУС КР информации об угрозах и наступлении ЧС и автоматического запуска ОКСИОН ЕИУС КР.
2.2 Подсистема мониторинга, Подсистема мониторинга, предварительного анализа, обработки, собираемых данных и прогнозирования должна 1 ЦМП г. Бишкек
предварительного анализа, обеспечивать возможность:
обработки, собираемых данных - ручного ввода или автоматического импорта информации из соответствующих систем мониторинга
и прогнозирования (далее – ПМ) информации о паводке, метео и радиационной обстановке;
- настройки списков:
гидропостов, на которых осуществляется мониторинг уровня воды, с указанием пункта наблюдения,
местоположения, пороговых значений уровней воды;
постов, на которых осуществляется мониторинг уровня радиоактивного излучения, с указанием пункта
наблюдения, местоположения, допустимых уровней радиоактивного излучения;
55
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
метеопостов, с которых осуществляется мониторинг метеобстановки;
- отображения данных:
о расположении гидропостов, постов радиационного наблюдения, метеопостов;
измерения уровня воды с гидропостов (текущего уровня воды, пороговых значений уровней воды,
превышений пороговых значений уровня воды и их последствий, ранее зафиксированных уровней воды, скорости
роста уровня воды),
измерения уровня радиации с постов;
метеоинформации по температуре, относительной влажности атмосферного воздуха, атмосферному
давлению, количеству и интенсивности осадков, скорости и направлению ветра;
прогнозов метеоусловий (в том числе штормовых предупреждений, при их наличии);
другой статической и прогнозной информации, поступающей из систем мониторинга;
- анализировать поступающие данные и сигнализировать о наступлении ЧС по заданным критериям;
- формировать на стороне сервера приложений необходимые информационно-аналитические
документы в формате XLSX по тематикам (группам)с возможностью их сохранения в специализированном хранилище
для последующего возможного просмотра без повторного формирования.
- расчет показателей мониторинга;
- представление информации на картосхемах;
- возможность автоматического, полуавтоматического и ручного ввода данных, полученных в системах;
56
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
логически завершённые информационно-презентационные блоки, содержащие текстовую, графическую, табличную,
пространственную информацию или любую их комбинацию, обеспечивающие отображение по объекту (объектам)
мониторинга, к которому (которым) относятся интегрированные аналитические данные:
сравнительный анализ собранных, полученных, введенных, расчетных, целевых показателей мониторинга;
сравнение показателей мониторинга по нескольким территориальным объектам;
сравнение нескольких показателей мониторинга по одному территориальному объекту;
сравнение показателей мониторинга с их целевыми значениями;
просмотр значений показателей мониторинга;
мониторинг в реальном масштабе времени за показателями мониторинга.
Дашборды должны также обладать следующими возможностями:
настройка внешнего вида пользователем (конфигурирование);
размещение виджетов с помощью графического интерфейса без использования программирования
(конструктор);
отображение картосхем;
переход на профильные дашборды, для получения дополнительной информации;
систематизация в логические и функциональные группы;
навигация и поиск;
возможность вывода на печать;
разделение прав доступа по группам пользователей;
возможность фильтрации данных по указанному пользователем периоду времени
Виджеты должны предоставлять возможность размещения следующей информации:
произвольный текст и кнопка с возможностью вставки гиперссылок и ссылок на различные типы и версии
файлов;
справочная информация в табличном виде;
значения показателей в табличной форме, с разбиением за периоды (по годам, кварталам, месяцам) с
возможностью агрегирования значений в отдельной строке;
сводные и сравнительные таблицы по нескольким показателям;
круговые графики (доли) для нескольких показателей за один период;
значения разных видов показателей в табличной форме;
значения показателя с агрегированием за период (например, по годам за период январь-март) в табличном
виде;
значения нескольких показателей по нескольким объектам мониторинга в графической форме;
картосхемы с отображением территориально распределенных индикаторов;
формы ввода индикаторов для различных объектов мониторинга;
информация об объекте мониторинга с возможностью размещения ссылок на различные типы файлов;
последние данные по индикаторам (статистика);
паспорт объекта мониторинга в виде иерархически сгруппированных значений индикаторов с разбивкой по
годам и с возможностью ввода данных;
лента последних аналитических материалов с возможностью скачивания файлов.
Должна обеспечиваться настройка следующих параметров виджетов в целом (для каждого конкретного
57
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
виджета, в зависимости от его типа, могут применяться разные настройки):
настройка шрифта: размер, цвет, стиль;
настройка заголовка виджета;
настройка списка дашбордов, связанных с отображаемой в виджете информацией;
настройка состава отображаемых показателей, с возможностью разделения по типам значений;
настройка состава объектов мониторинга, с возможностью получения (синхронизации) объекта
мониторинга из внешнего источника (например, панель навигации по объектам мониторинга);
настройка отображаемого периода: предустановленные периоды (например, текущий и два предыдущих
года), пользовательский интервал;
настройка функции агрегирования;
настройка периода агрегирования;
настройка типа графика для каждого показателя: линейный, столбчатый, столбчатый горизонтальный,
площадной и др.;
подписи осей и значений графика: видимость, поворот, нормирование, количество подписей;
настройка легенды графика: расположение, цвет линий, текст;
настройка часового пояса для отображения данных (системный, пользовательский, объекта мониторинга)
58
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
- загрузку файлов пользователями в файловое хранилище и их хранение с возможностью предоставления, изменения,
удаления, поиска файлов и настройки доступа к ним.
- хранение периодически обновляемых файлов с возможностью просмотра предыдущих (по времени) файлов.
- доступ к файлам одним из следующих способов:
в специальном разделе, содержащем список всех файлов;
посредством ссылок на последнюю (по времени) версию файла или на любую версию файла на
информационных панелях, разделах с данными, или на других разделах системы, предусматривающих
размещение ссылок на файлы.
- возможность замены загруженного файла без изменения ссылки на него.
- сортировку и поиск файлов в файловом хранилище по названию, метке времени, набору ключевых слов, подробному
описанию (аннотации) содержимого, признаку активности, создателю, времени создания, автору последних
изменений и времени последних изменений.
- настройку прав доступа к файлам:
администраторы Системы должны иметь полный доступ ко всем файлам, могут настраивать права доступа
на любой файл;
создатель файла должен иметь полный доступ к файлу, может настраивать права доступа на этот файл.
59
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
ScаnEx спутник
Снимки ESRI
Топокарта ESRI
- возможность подключения имеющихся базовых слоев (например, топографической основы).
- возможность отображения на карте данных о плотности концентрации на территориях неблагоприятных и опасных
явлений, ЧС и происшествий на основании данных из профильных систем мониторинга, в т.ч. плотности пожаров.
- иметь базу метаданных, содержащую описание базовых, тематических пространственных данных и используемых
геосервисов, которые должны включать:
Название пространственных данных
Источник пространственных данных
Дата последнего обновления или интервал обновления:
Адрес сервиса
Имя слоя
Тип пространственных данных и версия если есть (WMS, WFS, …)
Проекция
Формат
Атрибуты слоя пространственных данных с описанием.
3. Средства защиты информации
3.1 Комплекс подсистемы защиты В целях обеспечения совместимости с системой защиты информации ЕИУС КР подсистема должна включать: ЦМП г. Бишкек,
информации - установочный комплект ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot 1.x с сертификационными документами и лицензией на передачу ПМ ДМПЧС КР ,
прав на использование ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot 1.x – 30 ед.; Департамент
- дистрибутив ПО ViPNet. [KIRG] – 1 ед.; водного хозяйства
- передача права на использование ПО на ViPNet Client версия 4 – 25 ед.; КР,
- идентификатор Rutoken S (32 Kб) – 43 ед.; 1 Кыргызгидромет
- лицензия на использование СЗИ «Блокхост-сеть 2.0», сервер управления – 1 ед.;
- лицензия на использование СЗИ «Блокхост-сеть 2.0», сетевой вариант (10-49 лицензий) – 30 ед.;
- лицензия на предоставление прав на использование XSpider 7.8, лицензия на 256 хостов, гарантийные обязательства
в течение 1 года – 1 ед.
Регламент информационной безопасности в целях обеспечения единой политики информационно безопасности ЕИУС
КР
3.2 Программное обеспечение Программное обеспечение антивирус должно обеспечивает антивирусную защиту рабочих станций и быть ЦМП г. Бишкек, ПМ
безопасности общего совместимой с программным обеспечением антивируса ЕИУС КР. ДМПЧС КР,
назначения Антивирусные средства должны включать: Департамент
программные средства антивирусной защиты для рабочих станций Windows; водного хозяйства
программные средства мониторинга и обновления; 37 КР,
обновляемые базы данных сигнатур вредоносных программ и атак; Кыргызгидромет
эксплуатационную документацию на русском языке.
Программный интерфейс всех антивирусных средств, включая средства управления, должен быть на русском
языке.
Все антивирусные средства, должны обладать контекстной справочной системой на русском языке.
60
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
4.Автоматизированное рабочее место
4.1 АРМ тип 1 Процессор CPU benchmarks not less 10306 21 ПМ ДМПЧС КР (по
Память 16 GB, 1600MHz, DDR3 регионам) – 15;
HDD SATA 1TB, 7200 об/мин ЦМП ДМПЧС КР – 4;
Видеокарта не менее 2GB, не менее 128bit, VGA/DVI выходы ведомственные
Оптический привод DVD +/-RW Drive службы
Монитор диагональ не менее 22", 1680х1050 dpi мониторинга
Сетевой интерфейс GB LAN, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Кыргызгидромет,
Программное обеспечение Windows 10 Pro x64 RUS, MS Office 2016 Pro Plus OLP GOV RUS ДВХ) – 2.
Гарантия 1 год на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику
Дополнительно Клавиатура, мышь, Web camera
4.2 АРМ тип 2 Процессор CPU benchmarks not less 11007 2 ЦМП (АРМ
Память 32 GB DDR4, частота 2133MHz Мониторинга и
SSD не менее 128Gb, SATA АРМ Аналитика)
HDD не менее SATA 2TB, 7200 об/мин
Видеокарта память не менее 4GB, не менее 128bit, подключение не менее 2-х мониторов
Оптический привод DVD +/-RW Drive
Сетевой интерфейс GB LAN, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Программное обеспечение Windows 10 Pro x64 RUS, MS Office 2016 Pro Plus OLP GOV RUS
Гарантия 1 год на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику
Монитор диагональ не менее 24", 1920x1080 (16:9) dpi
Количество мониторов 2 шт.
Дополнительно Dual stand monitor, Клавиатура, мышь, Web camera
4.3 АРМ тип 3 (Мобильный ноутбук) Процессор - CPU benchmarks not less 3,004 2 ДМПЧС КР
Память - не менее 8 GB DDR3L, 1600MHz
HDD - не менее 500GB, SATA, 5400 об/мин
Дисплей - 15.6", 1366х768 dpi, широкоформатный, матовый экран
Оптический привод - DVD +/-RW
Клавиатура Rus/Eng
Программное обеспечение - Windows 10 Pro x64 RUS, MS Office 2016 Pro Plus OLP GOV RUS;
Гарантия - 1 год на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику
5. Монтаж, пусконаладка и разработка документации
5.1 Монтаж и пусконаладка Проведение работ по монтажу и наладке аппаратного обеспечения ЕСКМП ЕИУС КР. 1 По всем адресам
аппаратного обеспечения установки
5.2 Монтаж и пусконаладка Проведение работ по монтажу и наладке программного обеспечения ЕСКМП ЕИУС КР. 1 По всем адресам
программного обеспечения установки
5.3 Монтаж и пусконаладка Проведение работ по монтажу и наладке СЗИ ЕСКМП ЕИУС КР. 1 По всем адресам
комплекса СЗИ установки
5.4. Разработка комплекта Разработка комплекта необходимой технорабочей документации для развертывания, эксплуатации и технической 1 По всем адресам
технической документации поддержки ЦОД ЕСКМП КР установки
61
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Section 5b: Other Related Requirements /Раздел 5b: Другие сопутствующие
требования
Further to the Schedule of Requirements in the preceding Table, Bidders are requested to take note of the following
additional requirements, conditions, and related services pertaining to the fulfillment of the requirements / В дополнение к Графику
требований в предыдущей таблице, участники должны принять к сведению следующие дополнительные требования, условия
и сопутствующие услуги, касающиеся выполнения требований:
Delivery Term [INCOTERMS 2010] Phase 1: DAP Bishkek, Kyrgyzstan (delivery of all items and pre-installation of the
(Pls. link this to price schedule)/ Условия sofware);
поставки [ИНКОТЕРМС 2010] (Пожалуйста, Phase 2: DAP Bishkek, Osh cities and Issyk-Kul, Dzhalal-Abad, Naryn, Talas and
свяжите это с ценовым приложением) south provinces, Kyrgyz Republic (delivery, installation and testing of the
equipment at the final sites)
Фаза 1: DAP Бишкек, Кыргызстан (доставка всех предметов и предварительная
установка программного обеспечения);
Фаза 2: DAP города Бишкек, Ош и Иссык-Кульская, Джалал-Абадская,
Нарынская, Таласская и южные области, Кыргызская Республика (доставка,
установка и тестирование оборудования на конечных участках).
Exact Address of Delivery/Installation Phase 1: 128, Osmonkula str., Bishkek, Kyrgyzstan (delivery of all items and pre-
Location/ Точный адрес доставки/место installation of the sofware)
установки (монтажа) Phase 2: see the exact addresses indicated in Table 1: Site Table of Section 5/a:
Schedule of Requirements and Technical Specifications (delivery, installation and
testing of the equipment at the final sites).
Фаза 1: ул. Осмонкула, 128, Бишкек, Кыргызстан (доставка всех предметов и
предварительная установка программного обеспечения)
Этап 2: см. Точные адреса, указанные в таблице 1: Таблица мест доставки
раздела 5 / a: График требований и технических спецификаций (доставка,
установка и тестирование оборудования на конечных участках).
Mode of Transport Preferred/ Any / Любой
Предпочитаемый вид транспорта
UNDP Preferred Freight Forwarder, if any / N/A / Не имеется
Грузовой экспедитор предпочитаемый
ПРООН, если таковой имеется
Distribution of shipping documents
(if using freight forwarder)/ Распределение
N/A / Не имеется
погрузочной документации (если
используется грузовой экспедитор)
Customs, if required, clearing shall be done UNDP / ПРООН UNDP will be responsible for issuance of customs letters to the
by:/ Таможенная очистка, если требуется, national state bodies. Costs of engagement of customs brokers are carried out by
будет производиться силами vendor.
Ex-factory / Pre-shipment inspection/ N/A / Не имеется
Контроль производителя/ при отгрузке
62
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Inspection upon delivery/ Контроль при The Purchaser shall inspect the equipment on receipt at destination. If the
доставке equipment fails to meet the contract specifications the Contractor shall take
immediate steps to remedy the deficiency, rectify any defect and replace any
defective part or replace the defective equipment at its own cost to the satisfaction
of the Purchaser / Покупатель должен проверить оборудование при получении
в пункте назначения. Если оборудование не соответствует требованиям
контракта, Подрядчик должен незамедлительно принять меры для
устранения недостатка, устранения любого дефекта и замены любой
неисправной части или замены неисправного оборудования за свой счет на
удовлетворение Покупателя.
Installation Requirements/Требования по The supply of products has to be supported by its installation, start-up and
установке obligatory warranty service, minimum 12 months, as per technical documentation
and requirements in accordance with ITB. Provision of all legal required technical
documentation, warranty list(s) as well as certificates for hardware, software and
equipment on delivery day is mandatory
/ Поставка оборудования должна включать установку, запуск и обязательное
гарантийное обслуживание, минимум 12 месяцев, согласно технической
документации и требованиям в соответствии с ПУТ. Предоставление всей
необходимой юридической документации, гарантийного талона (-ов)/списка
(-ов), а также сертификатов на программное обеспечение / оборудование в
день поставки является обязательным.
Testing Requirements/ Требования к In accordance with paragraph D in section 5a / В соответствии с параграфом D в
испытаниям разделе 5а
Scope of Training on Operation and Customer’s personnel training should be carried out onsite of their workplaces on
Maintenance/ Объем обучения по practice / Обучение персонала заказчика проводится на местах путем
эксплуатации и обслуживанию практических занятий.
Commissioning/Введение в эксплуатацию Final Inspection of hardware, software and equipment will be performed by
UNDP and beneficiary's representatives.
/ Заключительная проверка аппаратно-программного комплекса будет
выполняться ПРООН и представителями бенефициаров.
Warranty Period/ Гарантийный срок 12 months after signing of Final inspection form and Taking over certificate.
/ 12 месяцев после подписания формы о заключительной проверке и
получения сертификата.
Payment Terms Based upon Invoices submitted by the Contractor. Invoices shall be paid within 30
/ Условия оплаты (thirty) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
На основании счетов-фактур, представленных Подрядчиком. Счета-фактуры
выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней с даты их получения и принятия
ПРООН.
Up to 20% of the total contract value payable upon provision of Preliminary Project
Plan and detailed Contract Implementation Schedule in bar chart form, showing
the estimated duration, sequence, and interrelationship of all key activities needed
to complete the Contract agreed with UNDP Office and Ministry of Emergency
Situations of Kyrgyzstan; / До 20% от общей стоимости контракта, подлежащей
выплате при предоставлении Предварительного плана проекта и подробного
графика выполнения контракта в форме диаграммы, с указанием
63
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
предполагаемой продолжительности, последовательности и взаимосвязи
всех основных видов деятельности, необходимых для завершения Контракта,
согласованного с ПРООН и Министерством по чрезвычайным ситуациям
Кыргызстана;
Up to 50% of the total contract value payable upon successful delivery and
acceptance equipment, materials, goods by UNDP based on full compliance with
ITB requirements; / До 50% от общей стоимости контракта, подлежащей уплате
при успешной поставке и принятии оборудования, материалов, /товаров
ПРООН на основе полного соответствия требованиям ITB;
Up to 30% of the total contract value payable upon successful installation, testings
and acceptance of services by UNDP based on full compliance with ITB
requirements. / До 30% от общей стоимости контракта, подлежащей оплате
при успешной установке, тестировании и принятии услуг ПРООН на основе
полного соответствия требованиям ITB.
Conditions for Release of Payment/ Условия Written Acceptance of supplied products based on full compliance with ITB
осуществления оплаты requirements/ Подписанный акт выполненных работ на основе полного
соответсвия требованиям тендера.
64
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Section 6: Returnable Bidding Forms / Checklist Раздел 6: Формы заявок,
подлежащие возврату/ Контрольный лист
This form serves as a checklist for preparation of your Bid. Please complete the Returnable Bidding Forms in accordance
with the instructions in the forms and return them as part of your Bid submission. No alteration to format of forms shall
be permitted and no substitution shall be accepted / Данная форма служит контрольным листом при подготовке
вашей заявки. Просьба заполнить формы заявок, подлежащие возврату, в соответствии с инструкциями формы и
вернуть их в рамках вашей заявки. Внесение изменений в формат форм запрещено, замена форм недопустима.
Before submitting your Bid, please ensure compliance with the Bid Submission instructions of the BDS 22. / Перед
подачей своей заявки просим убедиться в соблюдении инструкций к подаче заявки в ФЗ 22.
65
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
FORM A: BID SUBMISSION FORM / ФОРМА А: ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Name of Bidder/
[Insert Name of Bidder/Вставить название участника] Date: Select date
Название участника:
ITB reference: /
ITB_UNDP_18/043 Hardware, software and equipment
ссылка на ПУТ:
We, the undersigned, offer to provide services in accordance with your Invitation to Bid No. ITB_UNDP_ 18/043
Hardware, software and equipment and our Bid. We hereby submit our Bid, which includes this Technical Bid and Price
Schedule. / Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем предоставить услуги, в соответствии с вашим Приглашением к
участию в тендере № ITB_UNDP_18/043 Аппаратн-программный комплекс и нашей заявкой. Настоящим мы
подаем нашу заявку, которая включает настоящую техническую заявку и прайс-лист.
Our attached Price Schedule is for the sum of _____________________________________________________________
[Insert amount in words and figures and indicate currency]. / Прилагаемый прайс-лист представлен на сумму
____________________________________________________________________________________________
[Вставить сумму прописью и цифрами и указать валюту].
We hereby declare that our firm, its affiliates or subsidiaries or employees, including any JV/Consortium /Association
members or subcontractors or suppliers for any part of the contract/ Мы настоящим заявляем, что наша фирма, ее
аффилированные компании или дочерние компании или сотрудники, в том числе члены
СП/консорциума/ассоциации или субподрядчики или поставщики в любой части контракта:
a) is not under procurement prohibition by the United Nations, including but not limited to prohibitions derived from
the Compendium of United Nations Security Council Sanctions Lists/ не числятся среди организаций, закупки у
которых запрещены ООН, в том числе в соответствии с санкционными списками Совета безопасности ООН;
b) have not been suspended, debarred, sanctioned or otherwise identified as ineligible by any UN Organization or the
World Bank Group or any other international Organization/ не были отстранены, лишены права, или иным
образом идентифицированы как неправомочные любой из Организаций системы ООН или Группы
Всемирного банка, или любой другой международной организацией;
c) have no conflict of interest in accordance with Instruction to Bidders Clause 4/не имеют конфликта интересов в
соответствии с пунктом 4 инструкции для участников;
d) do not employ, or anticipate employing, any person(s) who is, or has been a UN staff member within the last year,
if said UN staff member has or had prior professional dealings with our firm in his/her capacity as UN staff member
within the last three years of service with the UN (in accordance with UN post-employment restrictions published
in ST/SGB/2006/15)/ не имеют среди сотрудников или не собираются нанимать лиц, которые являются или
являлись сотрудниками ООН в прошлом году, если указанный сотрудник ООН имеет или имел ранее
деловые отношения с нашей фирмой будучи сотрудником ООН в последние три года службы в ООН (в
соответствии с ограничениями по занятости бывших сотрудников ООН, опубликованные в ST/SGB/2006/15);
e) have not declared bankruptcy, are not involved in bankruptcy or receivership proceedings, and there is no judgment
or pending legal action against them that could impair their operations in the foreseeable future/не объявили о
банкротстве, не участвуют в судопроизводстве по делам несостоятельных должников или принудительном
ликвидационном производстве, а также в отношении них отсутствует судебное решение или текущий
судебный процесс, которые могли бы нарушить их деятельность в обозримом будущем;
f) undertake not to engage in proscribed practices, including but not limited to corruption, fraud, coercion, collusion,
obstruction, or any other unethical practice, with the UN or any other party, and to conduct business in a manner
that averts any financial, operational, reputational or other undue risk to the UN and we embrace the principles of
the United Nations Supplier Code of Conduct and adhere to the principles of the United Nations Global
Compact/обязуются не участвовать в запрещенной практике, в том числе коррупции, мошенничестве,
принуждении, пособничестве, воспрепятствовании, или любых других недобросовестных действиях при
работе с ООН или другой стороной, и вести деятельность таким образом, чтобы предотвратить создание
финансового, операционного, репутационного или другого неоправданного риска для ООН, и мы
66
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
принимаем принципы кодекса поведения поставщика ООН и соблюдаем принципы Глобального договора
ООН.
We declare that all the information and statements made in this Bid are true and we accept that any misinterpretation
or misrepresentation contained in this Bid may lead to our disqualification and/or sanctioning by the UNDP. / Мы
заявляем о том, что вся информация и заявления, сделанные в настоящей заявке, являются достоверными, и мы
соглашаемся с тем, что любое ошибочное толкование или недостоверная информация, содержащиеся в данной
заявке, могут привести к нашей дисквалификации и/или санкциям со стороны ПРООН.
We offer to provide services in conformity with the Bidding documents, including the UNDP General Conditions of
Contract and in accordance with the Schedule of Requirements and Technical Specifications. / Мы предлагаем
предоставить услуги в соответствии с тендерной документацией, включая Общие условия контракта ПРООН и в
соответствии с Графиком требований и техническими спецификациями.
Our Bid shall be valid and remain binding upon us for the period specified in the Bid Data Sheet. / Наша заявка действует
и остается обязательной для нас в течение срока, указанного в Форме заявки.
We understand and recognize that you are not bound to accept any Bid you receive. / Мы понимаем и признаем, что
вы не обязаны принимать любую полученную заявку.
I, the undersigned, certify that I am duly authorized by __________________________________________ [Insert Name
of Bidder] to sign this Bid and bind it should UNDP accept this Bid. /Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что являюсь
уполномоченным лицом _______________________________________________________ [вставить название
участника] с правом подписать настоящую заявку и связать участника обязательством в случае, если ПРООН
примет настоящую заявку.
Name/ФИО: _____________________________________________________________
Title/Должность: _____________________________________________________________
Date/Дата: _____________________________________________________________
Signature/Подпись: _____________________________________________________________
67
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
FORM B: BIDDER INFORMATION FORM/ ФОРМА В: ФОРМА ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКЕ
Are you a UNGM registered vendor? / Вы ☐ Yes/Да ☐ No/Нет If yes, [insert UGNM vendor number] /Если да, [вставить
зарегистрированный поставщик UNGM? номер поставщика UGNM]
Are you a UNDP vendor? / Вы поставщик ☐ Yes/Да ☐ No/Нет If yes, [insert UNDP vendor number] /Если да, [вставить
ПРООН? номер поставщика ПРООН]
Contact person that UNDP may contact for Name and Title/ФИО и должность:
requests for clarifications during Bid Telephone numbers/Телефоны:
evaluation/ Контактное лицо, с которым Email/Электронная почта:
может связаться ПРООН по поводу запроса
на разъяснение во время оценки заявки
Please attach the following 1. Vendor is a legally registered entity / Поставщик – юридически
documents/Просим приложить зарегистрированный субъект.
следующие документы:
It is necessary to provide a copy of the registration as a legal entity issued by the
authorized body of the bidder’s country. / Необходимо предоставить копию
Свидетельства о регистрации юридического лица, выданную уполномоченным
органом страны участника.
2. Equipment should be certified for compliance to the international certificates of
quality management - ISO 9002 and ISO 9001 in the design, development,
production, implementation of software and hardware systems and information
and telecommunications systems / Оборудование должно быть
сертифицировано на соответствие международным сертификатам качества
- менеджмента качества ISO 9002 и ISO 9001 в области проектирования,
разработки, производства, внедрения программно-аппаратных комплексов
и информационно-телекоммуникационных систем
3. Personal computers and servers should have a complete set of obligatory state
certificates (including certificates of conformity on personal computers and
servers, hygienic certificates on servers). / Персональные компьютеры и
серверы должны иметь полный комплект обязательных государственных
сертификатов (в том числе сертификаты соответствия на персональные
68
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
компьютеры и серверы, гигиенические сертификаты на серверы).
4. At least 5 years of experience in the field of creating security systems and
reducing the risk in emergency situations (attach the profile of the organization
with an indication of relevant experience). / Минимум 5 лет опыта работы в
сфере создания систем безопасности и снижения риска в Чрезвычайных
Ситуациях (приложить профиль организации с указанием соответствующего
опыта).
5. Proven experience in the implementation of at least 4 projects to create
automated warning systems, monitoring and prediction of natural disasters. Out
of 4 projects, at least 2 projects must be implemented in foreign countries -
outside the country of registration of the participant (attach a list and description
of the implemented projects, indicating the customer, the country of provided
services and the cost). / Доказанный опыт в реализации минимум 4 проектов
по созданию автоматизированных систем оповещения, мониторинга и
прогнозирования стихийных бедствий. Из 4 проектов не менее 2 проектов
должны быть реализованы в зарубежных странах - вне страны регистрации
участника (приложить список и описание реализованных проектов с
указанием заказчика, страны реализации и стоимости).
6. Experience in implementing similar contracts / services for a total amount of at
least 500,000.00 USD (each year) over the past 2 years (2016 and 2017) / Иметь
опыт выполнения аналогичных договоров/услуг на общую сумму не менее
500,000.00 долларов США (ежегодно) за последние 2 года (2016 и 2017).
7. Сopies of the Latest Financial Statements (Income Statement and Balance Sheet)
audited as per country regulation or validated by tax authorities for the past 3
years (2015, 2016 and 2017) / Копии последних финансовых отчетов (отчет о
прибылях и убытках и балансовый отчет), проверенные аудиторами или
включая отметки налоговых органов за последние 3 года (2015, 2016 и 2017
годы).
8. Copies of diplomas, CV, a list and description of projects (indicating the customer
and the cost) that were implemented with the direct participation of each
specialist. / Ключевой персонал поставщика услуг. Необходимо
предоставить копии дипломов, резюме, список и описание проектов с
указанием заказчика и стоимости, реализованных при непосредственном
участии каждого специалиста на следующих специалистов:
✓ Engineer - system engineer (system engineer for IT) - 2 specialists / Инженер
– системотехник (системный инженер для IT) - 2 специалиста:
• Education in the field of information and communication technologies;
/Образование в сфере информационно-коммуникационных
технологий;
• Experience in the field of information and communication technologies for
at least 3 years; /Опыт работы в сфере информационно-
коммуникационных технологий не менее 3 лет;
• Participation in at least 2 projects on the creation of automated systems
for warning, monitoring and prediction of natural disasters. /Участие в не
менее 2–х проектах по созданию автоматизированных систем
оповещения, мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий.
✓ Computer systems engineer - 2 specialists. / Инженер по компьютерным
системам - 2 специалиста.
• Education in the field of computer systems and technologies; /
Образование в сфере компьютерных систем и технологий;
• Experience in computer systems and technologies for at least 3 years; /
Опыт работы в сфере компьютерных систем и технологий не менее 3
лет;
• Participation in at least 2 projects on the creation of automated systems
for warning, monitoring and prediction of natural disasters. / Участие в не
менее 2–х проектах по созданию автоматизированных систем
оповещения, мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий.
69
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
✓ Engineer programmer - 1 specialist. / Инженер программист – 1
специалист.
• Education in the field of software development; / Образование в сфере
разработки программного обеспечения;
• Experience in software development for at least 3 years; / Опыт работы в
сфере разработки программного обеспечения не менее 3 лет;
• Participation in at least 2 projects on the creation of automated systems for
warning, monitoring and prediction of natural disasters. /Участие в не менее
2–х проектах по по созданию автоматизированных систем оповещения,
мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий.
70
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
FORM C: JOINT VENTURE/CONSORTIUM/ASSOCIATION INFORMATION FORM/ФОРМА С:
ФОРМА ДАННЫХ О СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ/КОНСОРЦИУМЕ/АССОЦИАЦИИ
Name of Bidder / [Insert Name of Bidder/Вставить название участника] Date/ Select date/Выбрать дату
Название участника: Дата:
No/ Name of Partner and contact information/ Название Proposed proportion of responsibilities (in %) and type
№ партнера и контактная информация (address, telephone of goods and/or services to be performed /
numbers, fax numbers, e-mail address/адрес, телефоны, Предлагаемая доля ответственности (в %) и тип
факсы, электронная почта) товаров и/или услуг, подлежащих выполнению
1 [Complete/Заполнить] [Complete/Заполнить]
2 [Complete/Заполнить] [Complete/Заполнить]
3 [Complete/Заполнить] [Complete/Заполнить]
We have attached a copy of the below referenced document signed by every partner, which details the likely legal structure of and
the confirmation of joint and severable liability of the members of the said joint venture/Мы прилагаем копию следующего
документа, подписанного каждым партнером, в котором подробно описана возможная юридическая структура и
подтверждение солидарной ответственности членов указанного совместного предприятия:
☐ Letter of intent to form a joint venture/Заявление о намерении образовать совместное предприятие OR/ЛИБО
☐ JV/Consortium/Association agreement/Соглашение об образовании СП/консорциума/ассоциации
We hereby confirm that if the contract is awarded, all parties of the Joint Venture/Consortium/Association shall be jointly and severally
liable to UNDP for the fulfillment of the provisions of the Contract. / Настоящим мы подтверждаем, что в случае заключения
контракта все стороны Совместного предприятия/ консорциума/ ассоциации понесут солидарную ответственность перед
ПРООН за выполнение условий контракта.
71
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
FORM D: ELIGIBILITY AND QUALIFICATION FORM ФОРМА D: ФОРМА О ПРАВОМОЧНОСТИ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Name of Bidder/ [Insert Name of Bidder/Вставить название участника] Date / Select date/Выбрать дату
Название участника: Дата:
☐Non-performing contracts did not occur during the last 3 years / Невыполненные контракты отсутствуют за последние 3
года
☐ No litigation history for the last 3 years/ История судебных разбирательств за последние 3 года отсутствует
List only those assignments for which the Bidder was legally contracted or sub-contracted by the Client as a company or was one of
the Consortium/JV partners. Assignments completed by the Bidder’s individual experts working privately or through other firms cannot
be claimed as the relevant experience of the Bidder, or that of the Bidder’s partners or sub-consultants, but can be claimed by the
Experts themselves in their CVs. The Bidder should be prepared to substantiate the claimed experience by presenting copies of
72
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
relevant documents and references if so requested by UNDP. / Перечислить только те задания, на которые у участника, как у
компании, были законные контракты или договоры субподряда с клиентом, или где он был одним из партнером
консорциума/СП. Задания, завершенные отдельными экспертами участника, работающими индивидуально или через другие
фирмы, не могут быть перечислены в качестве актуального опыта работы участника, или партнеров или внештатных
консультантов участника,
Project name & Client & Reference Contract Period of activity Types of activities
Country of Contact Details / Value/Сумма and status/Период undertaken/Виды
Assignment / Контактные данные контракта деятельности и проводимой
Название проекта и клиента и лица, статус деятельности
страна назначения дающего
рекомендацию
Bidders may also attach their own Project Data Sheets with more details for assignments above. / Участники также могут
приложить более детальные собственные проектные данные по вышеуказанным заданиям.
☐ Attached are the Statements of Satisfactory Performance from the Top 3 (three) Clients or more. / Заявления об успешном
выполнении работ от 3 (трех) лучших клиентов или более прилагаются.
73
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Financial Standing / Финансовое состояние
Annual Turnover for the last 3 years/ Годовой оборот за Year/Год USD/долл. США
последние 3 года Year/Год USD/долл. США
Year/Год USD/долл. США
Financial information/Финансовая
информация Historic information for the last 3 years/Данные за 3 последних года
(in US$ equivalent/в пересчете на
доллары США)
Year 1/Год 1 Year 2/Год 2 Year 3/Год 3
Information from Balance Sheet/Данные из бухгалтерского баланса
Total Assets (TA)/Итого активов
Total Liabilities (TL)/Общая
задолженность
Current Assets (CA)/Текущие
активы
Current Liabilities (CL)/Текущая
задолженность
Information from Income Statement/Данные из отчета о прибылях и убытках
Total / Gross Revenue
(TR)/Совокупный доход/Валовый
доход
Profits Before Taxes
(PBT)/Прибыль до уплаты налогов
Net Profit /Чистая прибыль
Current Ratio/Коэффициент
текущей ликвидности
☐ Attached are copies of the audited financial statements (balance sheets, including all related notes, and income statements) for the
years required above complying with the following condition/Прилагаемые копии проверенной финансовой отчетности (баланс,
включая все сопроводительные примечания, и отчеты о прибылях и убытках) за вышеуказанные годы, соответствующие
следующим требованиям:
a) Must reflect the financial situation of the Bidder or party to a JV, and not sister or parent companies;/Должны отражать
финансовое состояние участника или стороны СП, а не родственных или материнских компаний;
b) Historic financial statements must be audited by a certified public accountant/Финансовая отчетность за прошлые годы
должна быть проверена дипломированным бухгалтером;
c) Historic financial statements must correspond to accounting periods already completed and audited. No statements for
partial periods shall be accepted. /Финансовая отчетность за прошлые годы должна соответствовать уже
завершившимся и проверенным учетным периодам. Отчеты за неполные периоды не принимаются.
74
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
FORM E: FORMAT OF TECHNICAL BID /ФОРМА Е: ФОРМАТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЯВКИ
Name of [Insert Name of Bidder/Вставить название участника] Date:/ Select date/Выбрать дату
Bidder:/Название Дата:
участника
The Bidder’s Bid should be organized to follow this format of the Technical Bid. Where the bidder is presented with a requirement or
asked to use a specific approach, the bidder must not only state its acceptance, but also describe how it intends to comply with the
requirements. Where a descriptive response is requested, failure to provide the same will be viewed as non-responsive. /Заявка
участника должна быть организована в соответствии с данным форматом технической заявки. Если участнику предъявлено
требование использовать определенный формат, участник должен не только подтвердить свое согласие, но и описать, каким
образом он намерен соблюсти требования. Если необходим описательный ответ, а участник не предоставил его, то заявка
считается недействительной.
SECTION 1: Bidder’s qualification, capacity and expertise/ РАЗДЕЛ 1: Квалификация, возможности и опыт участника
1.1 General organizational capability which is likely to affect implementation: management structure, financial stability and project
financing capacity, project management controls, extent to which any work would be subcontracted (if so, provide
details)./Общие организационные возможности, которые могут повлиять на реализацию: структура управления,
финансовая стабильность и финансовые возможности проекта, управление проектом, часть работ, по которым будет
заключен субподрядный договор (в этом случае указать подробности).
1.2 Relevance of specialized knowledge and experience on similar engagements done in the region/country./ Профессиональные
знания и опыт в аналогичных работах, проведенных в регионе/стране.
1.3 Quality assurance procedures and risk mitigation measures. /Процедуры обеспечения качества и меры по уменьшению
рисков.
1.4 Organization’s commitment to sustainability. /Приверженность организации принципам устойчивого развития.
SECTION 2: Scope of Supply, Technical Specifications, and Related Services/ РАЗДЕЛ 2: Объем поставок, технические
спецификации и сопутствующие услуги
This section should demonstrate the Bidder’s responsiveness to the specification by identifying the specific components proposed,
addressing the requirements, as specified, point by point; providing a detailed description of the essential performance characteristics
proposed; and demonstrating how the proposed bid meets or exceeds the requirements/specifications. All important aspects should
be addressed in sufficient detail. /В данном разделе необходимо показать соответствие участника спецификации, выделив по
пунктам отдельные предлагаемые компоненты в соответствии с указанными требованиями; с подробным описанием
обязательных предлагаемых характеристик выполнения; и с указанием того, как предлагаемая заявка соответствует или
выходит за рамки требований/спецификаций. Все важные аспекты необходимо указать в подробностях.
2.1 A detailed description of how the Bidder will provide required services, keeping in mind the appropriateness to local conditions
and project environment. Details how the different service elements shall be organized, controlled and delivered. /Подробное
описание того, как участник будет доставлять предоставлять услуги с учетом соответствия местным условиям и
условиям проекта. Подробная информация о том, как будут организовываться, контролироваться и предоставляться
различные элементы услуг.
2.2 Explain whether any work would be subcontracted, to whom, how much percentage of the requirements, the rationale for
such, and the roles of the proposed sub-contractors and how everyone will function as a team. /Объяснить, будут ли
заключаться субдоговора на работы, с кем, доля передаваемых работ, обоснование, роли предполагаемых
субподрядчиков и как каждый будет действовать как единая команда.
2.3 The bid shall also include details of the Bidder’s internal technical and quality assurance review mechanisms. /В заявку также
необходимо включить подробную информацию о внутренних механизмах технического контроля и надзора за
контролем качества.
75
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
2.4 Demonstrate how you plan to integrate sustainability measures in the execution of the contract. /Покажите, как вы
планируете интегрировать меры в области устойчивого развития в выполнение контракта.
Other Related services and requirements/Другие сопутствующие услуги и Compliance with requirements / Details or
требования Соответствие требованиям comments
(based on the information provided in Section 5b/на основе информации в Yes, we No, we cannot on the related
Разделе 5b) comply/ Да, comply /Нет, мы requirements/
мы не можем Детали или
соответствуем соответствовать комментарии по
(indicate соответствующим
discrepancies/ требованиям
указать
несоответствия)
Duration of the agreement / Срок действия договора:
76
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Payment Terms: / Условия оплаты:
Written Acceptance of works based on full compliance with ITB requirements /
Письменное подтверждение завершения работ, на основе полного
соответствия требованиям настоящего тендерного документа.
As per the payment schedule upon completion of services and provision of
acceptance act, signed by both parties. Payment is made through bank transfer
within 30 calendar days upon provision of invoice and signed acceptance act /
Согласно графика по факту оказания услуг и акта приема-передачи
оборудования, подписанного обеими сторонами. Оплата будет
произведена перечислением в течение 30 календарных дней после
предоставления счета и акта приемки.
Liquidated Damages refers to the amount which the Contractor must pay UNDP
for the damages caused to UNDP resulting from the Contractor’s breach of its
obligations as per Contract. For the present tender the liquidated damages is
determined as 0.5% of contract value for every day of delay, up to a maximum
duration of 20 calendar days. Thereafter, the contract may be terminated /
Договорная неустойка подразумевает сумму, выплачиваемую
подрядчиком в пользу ПРООН за ущерб, причиненный ПРООН в результате
нарушения подрядчиком своих обязательств по контракту. В случае с
настоящим тендером договорная неустойка составит 0,5% от суммы
контракта за каждый день просрочки максимальной длительностью до 20
календарных дней. После этого действие контракта может быть
прекращено
After-sale services Requirements/ Послепродажное обслуживание
Warranty on Parts and Labor for minimum period of 12 months /
Гарантия на запасные части и обслуживание на минимум 12 месяцев
UNDP has a right to arrange a site visit for inspection and verification / ПРООН
оставляет за собой право организовать выезд для подтверждения
предоставленных сведений в предложении поставщика.
Prices should be fixed and are not allowed for any price adjustments during
contract implementation and full delivery of services / Цены являются
твердыми и фиксированными и не подлежат корректировке во время
выполнения Контракта и до момента полной поставки услуг
All Provisions of the UNDP General Terms and Conditions /Подтверждение
всех условий Общих условий и положений ПРООН
Confirmation on compliance of the proposed hardware and software with the
required specifications in ITB/ Подтверждение соответствия предлагаемого
аппаратно-программного комплекса участником торгов с требуемыми
спецификациями в ПУТ
77
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
SECTION 3: Management Structure and Key Personnel/РАЗДЕЛ 3: Структура управления и ключевые сотрудники
3.1 Describe the overall management approach toward planning and implementing the project. Include an
organization chart for the management of the project describing the relationship of key positions and
designations. Provide a spreadsheet to show the activities of each personnel and the time allocated for his/her
involvement. / Опишите общий управленческий подход к планированию и выполнению проекта. Вставьте
организационную структуру управления проектом, в которой описана связь между ключевыми позициями
и назначениями.
3.2 Provide CVs for key personnel that will be provided to support the implementation of this project using the format
below. CVs should demonstrate qualifications in areas relevant to the scope of services. / Предоставьте резюме
ключевых сотрудников, которые будут обеспечивать выполнение настоящего проекта в следующем
формате. В резюме необходимо указать квалификацию в сферах, соответствующих объему услуг.
[Provide details of professional certifications relevant to the scope of goods and/or services]/
[Указать подробные данные о профессиональной аттестации, касающейся предлагаемых
товаров и/или услуг]
Professional certifications/
Профессиональная
аттестация
▪ Name of institution/Название заведения:
[List all positions held by personnel (starting with present position, list in reverse order),
giving dates, names of employing organization, title of position held and location of
employment. For experience in last five years, detail the type of activities performed,
degree of responsibilities, location of assignments and any other information or
professional experience considered pertinent for this assignment.]/ [Перечислить все
Employment Record/ позиции, занимаемые сотрудниками (начиная с текущей позиции, перечислять в
Experience / Стаж обратном порядке), с указанием дат, названий нанимающих организаций,
работы/Опыт работы должности и места работы. Что касается опыта за последние пять лет,
подробно указать вид выполняемой деятельности, степень ответственности,
места назначений и прочую информацию или профессиональный опыт,
считающийся уместным для данного назначения.]
78
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
[Provide names, addresses, phone and email contact information for two (2)
references]/[Указать имена, адреса, телефон и электронную почту двух (2) лиц,
дающих рекомендацию]
Reference 2/Рекомендация 2:
I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, the data provided above correctly describes my
qualifications, my experiences, and other relevant information about myself. /Я, нижеподписавшийся, подтверждаю,
что насколько мне известно, данные, представленные выше, правильно описывают мою квалификацию, мой опыт
и прочую актуальную информацию обо мне.
________________________________________ ___________________
Signature of Personnel/Подпись сотрудника Date/Дата (Day/Month/Year/День/Месяц/Год)
79
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
FORM F: PRICE SCHEDULE FORM / ФОРМА ПРАЙС-ЛИСТА
Name of Bidder/ [Insert Name of Bidder/Вставить название участника] Date/ Select date/Выбрать дату
Название участника: Дата:
The Bidder is required to prepare the Price Schedule following the below format. The Price Schedule must include a detailed cost
breakdown of all goods and related services to be provided (Annex 1). Separate figures must be provided for each functional grouping
or category, if any./ Участник должен подготовить прайс-лист по следующему формату. Прайс-лист должен включать
подробную разбивку расходов по всем предоставляемым товарам и сопутствующим услугам (Приложение 1). Отдельные
цифры должны быть представлены по каждой функциональной группе или категории, если есть.
For convenience of calculations of bidders, a table with a list of equipment with columns for specifying prices are presented in MS
Excel format (Annex 1 to this tender). All participants must submit a completed Annex 1 with a detailed breakdown by prices and
attach to this Price Schedule Form. At the request of UNDP, the participant must submit the filled in breakdown of the prices in
Annex 1 also in MS Excel format for checking the submitted calculations. / Для удобства расчетов участников тендера, таблица
со списком оборудования с колонками для указания цен представлены в формате MS Excel (Приложение 1 к данному
тендеру). Все участники должны предоставить заполненное Приложение 1 с детальной разбивкой по ценам и приложить
к данной форме прайс-листа. По требованию ПРООН, участник тендера должен предоставить заполненную разбивку цен
Приложения 1 также в формате MS Excel для проведения проверки представленных расчетов
Total Final and All-Inclusive Price Quotation, USD / Общая стоимость предложения, включая все расходы,
доллары США
80
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
Final Deliverables and payment scheme /Конечные результаты и схема оплаты
81
ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL
ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ